天津建设工程施工合同2024年.docxVIP

?天津建设工程施工合同2024年

合同编号：__________

名称：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

名称：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

第一条工程概况

1.1工程名称：_______

1.2工程地点：_______

1.3工程内容：_______

1.4工程面积：_______

1.5工程结构：_______

1.6工程投资：_______

1.7工程质量标准：_______

1.8工程施工期限：_______（自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日）

第二条工程造价及支付

2.1工程合同总价：_______（大写：_______元整）

2.2付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价10%的预付款；

（2）乙方完成合同约定的工程量后，甲方按照工程进度支付相应比例的进度款；

（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价90%的款项；

（4）剩余10%的款项作为质保金，质保期满且乙方无质量问题时，甲方予以退还。

第三条工程施工

3.1乙方应按照国家有关建设工程施工规范、质量标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。

3.2乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施确保施工现场安全。

3.3乙方应在合同约定的施工期限内完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条工程变更与索赔

4.1工程变更：

（1）甲方提出变更，应提前_______天以书面形式通知乙方；

（2）乙方接到变更通知后，应在_______天内向甲方提交变更方案及费用预算；

（3）双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的补充。

4.2索赔：

（1）乙方因甲方原因导致工程延期、损失或其他原因，有权向甲方提出索赔；

（2）甲方应在收到乙方的索赔报告后_______天内予以答复，双方协商一致后签订书面索赔协议。

第五条工程验收

5.1工程验收按照国家有关建设工程验收规范进行，验收合格后，双方签订工程验收报告。

5.2工程验收合格后，甲方应在_______天内办理工程结算手续。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。

6.2乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价10%的违约金。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：_______年_______月_______日

注意事项：

1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、法定代表人和联系电话，确保合同主体的合法性。

2.工程概况：合同中应详细描述工程名称、地点、内容、面积、结构、投资、质量标准和施工期限等要素，以便双方对工程有全面了解。

3.造价与支付：明确合同总价、预付款、进度款、质保金等支付方式和比例，以及支付时间节点。

4.施工要求：乙方应按照国家规范和甲方要求进行施工，并严格遵守安全生产法律法规。

5.工程变更与索赔：明确工程变更的提出、处理流程和索赔的条件、程序。

6.工程验收：明确工程验收的标准、程序和时间节点。

7.违约责任：明确双方违反合同约定时应承担的违约责任。

8.争议解决：约定争议解决的方式和途径。

解决办法：

1.协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

2.补充协议：对于合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.诉讼解决：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同主体：指参与合同关系的当事人，包括自然人、法人或其他组织。

2.预付款：指合同签订后，甲方预先支付给乙方的一部分合同款项。

3.进度款：指乙方按照合同约定的工程进度完成一定工程量后，甲方按照相应比例支付给乙方的款项。

4.质保金：指在工程验收合格后，甲方预留的一部分合同款项，用于保证乙方在质保期内对工程质量问题的修复。

5.违约责任：指合同当事人违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失时应承担的法律责任。

6.争议解决：指合同当事人之间因合同履行产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决的过程。

7.补充协议：指合同当事人对原合同内容进行补充、修改或完善的书面协议。

8.法律效力：指