建设工程施工合同范围2024年.docx

?建设工程施工合同范围2024年

合同编号：____________

甲方（发包人）：____________

乙方（承包人）：____________

一、工程概况

1.工程名称：____________

2.工程地点：____________

3.工程规模：____________

4.工程内容：____________

5.施工范围：详见附件一《施工范围明细表》。

二、合同工期

1.本合同工程开工日期：____年__月__日。

2.本合同工程竣工日期：____年__月__日。

3.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、合同价款

1.本合同工程价款：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

2.乙方应根据合同约定的价格、工程量及施工范围进行施工，除非双方另有约定，否则甲方不再支付额外费用。

四、质量标准

1.本工程质量标准：____________

2.乙方应严格按照国家相关施工规范和标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。

五、材料供应

1.乙方负责采购的建筑材料、设备应满足合同约定的质量标准。

2.甲方有权对乙方采购的建筑材料、设备进行抽检，乙方应予以配合。

六、安全生产

1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，确保施工安全。

2.乙方负责施工现场的安全生产管理，对施工现场的安全事故承担责任。

七、合同履行

1.甲方职责：

（1）负责提供施工图纸、技术资料及施工所需的其他相关文件。

（2）负责办理施工所需的各类手续，包括但不限于施工许可、验收等。

（3）按合同约定支付工程价款。

2.乙方职责：

（1）按照合同约定的施工范围、质量标准、工期完成施工任务。

（2）负责施工过程中的材料采购、保管、使用及安全管理。

（3）接受甲方及有关部门的监督、检查。

八、验收与结算

1.工程验收：

（1）乙方应在工程竣工后及时向甲方提出验收申请。

（2）甲方应在收到验收申请后____日内组织验收。

2.工程结算：

（1）工程验收合格后，乙方应根据实际完成的工程量进行结算。

（2）甲方应在验收合格后____日内支付工程价款。

九、违约责任

1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

2.因乙方原因造成工期延误，乙方应按合同约定的违约金标准向甲方支付违约金。

十、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包人）：____________

乙方（承包人）：____________

签订日期：____年__月__日

附件一：《施工范围明细表》

注意事项：

1.确保合同内容符合相关法律法规的规定，避免合同无效或部分无效。

一、注意事项及解决办法：

1.工程范围明确：合同中应详细列明施工范围，避免施工过程中的纠纷。

解决办法：在附件一中详细列出施工范围明细表，双方确认无误后签字。

2.工期明确：合同中应明确开工和竣工日期，避免工期延误产生的违约责任。

解决办法：在合同中明确约定工期，并对可能影响工期的因素进行预判和约定。

关键词语法律名词解释：

1.发包人：指将工程建设项目委托给承包人进行施工的单位或个人。

2.承包人：指接受发包人委托，负责完成合同约定工程范围的建设工程施工任务的单位或个人。

3.工程范围：指合同约定的承包人应完成的具体施工内容。

4.违约责任：指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。

5.争议解决：指合同当事人在合同执行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。

6.验收合格：指工程完成后，经过规定的程序和标准检验，达到合同约定的质量标准。

7.工程结算：指工程完成后，根据实际完成的工程量、合同约定的价格和条款，计算出应付工程价款的行为。

场合一：如果工程地点在居民区，施工可能会影响居民的生活。

补充条款：

“考虑到本工程位于居民区，乙方在施工期间应采取有效措施，尽可能减少施工噪音和扬尘，避免影响居民的正常生活。如有居民投诉，乙方应立即采取措施整改。”

场合二：如果工程涉及特殊的环保要求。

补充条款：

“鉴于本工程涉及环保敏感区域，乙方在施工过程中必须遵守国家和地方环保法规，采取一切必要措施保护环境，不得有任何污染行为。”

场合三：工程需要在特定季节完成，比如避免冬季施工。

补充条款：

“由于工程特殊性，乙方应确保在______季节前完成施工，以避免因天气原因导致的施工困难。”

附件列表：

1.附件一：《施工范围明细表》