2025广东建设工程标准施工合同doc.docx

2025广东建设工程标准施工合同doc

合同编号：__________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的承包商，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就甲方建设工程项目的施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程预算：____________________

1.6工程工期：自________年____月____日至________年____月____日。

二、合同价格

2.1本工程的合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交履约保证金，金额为合同总价款的____%。履约保证金不计利息，工程验收合格后无息退还。

三、质量标准

3.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量达到____等级。

3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。

四、合同履行

4.1乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成施工任务。

4.2甲方应按照合同约定及时支付合同价款，不得无故拖欠。

4.3甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，并保障施工过程中的安全。

五、违约责任

5.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

5.2甲方未按照合同约定支付价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的____%。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定

7.1合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且履约保证金退还之日终止。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________年____月____日

一、附件列表：

1.甲方营业执照副本复印件

2.乙方资质证书复印件

3.工程设计图纸

4.工程预算书

5.施工方案

6.材料及设备清单

7.工程进度计划

8.安全防护措施方案

9.违约金计算公式

10.履约保证金收据

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成施工任务的，视为违约。

2.甲方未按照合同约定支付价款的，视为违约。

3.甲方未按照合同约定提供施工所需的水、电、通信等基础设施，视为违约。

4.乙方施工质量未达到合同约定标准的，视为违约。

5.乙方未按照合同约定提交履约保证金的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主，具有工程项目的投资、管理和收益权。

2.乙方：指合同中的承包商，具有工程的施工、保修等义务。

3.工程验收：指工程完成后，甲方对工程质量、安全、进度等方面的检查、鉴定和确认。

4.履约保证金：指乙方为保证合同履行而向甲方提交的金钱担保。

5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。

6.滞纳金：指甲方未按合同约定支付价款时，应向乙方支付的逾期付款违约金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：甲方未按合同约定支付价款。

解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方支付应付款项，必要时可依法向人民法院提起诉讼。

2.问题：乙方未按照合同约定完成施工任务。

解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方整改并及时完成施工，必要时可依法向人民法院提起诉讼。

3.问题：工程验收不合格。

解决办法：乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。甲方有权要求乙方支付违约金。

4.问题：甲方未按照合同约定提供施工所需的水、电、通信等基础设施。

解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方提供所需基础设施，必要时可依法向人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。

2.适用于确定甲方（业主）与乙方（承包商）之间的权利和义务。

3.适用于规范工程项目的施工过程，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。

4.适用于解决合同履行过程中出现的争议和问题。

5.适