搭设外墙脚手架工程协议书5篇.docx

搭设外墙脚手架工程协议书5篇

篇1

发包方（简称甲方）：XXXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方搭设外墙脚手架工程事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本协议，以共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.承包范围：外墙脚手架的搭设、拆除；安全防护措施的搭设、维护；施工电梯的装拆（施工电梯装拆应有相关资质）。

4.承包方式：包工包料。

第二条工程期限

1.甲方应提前XX天将工程内容交底给乙方，并提供相关图纸和技术资料。乙方在接到甲方交底后XX天内必须进场施工。

2.外墙脚手架的拆除必须在竣工验收后XX天内完成。

3.施工电梯的装拆必须按照甲方要求的时间完成。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程外墙脚手架搭设按XX元/平方米计算；安全防护措施搭设按XX元/平方米计算；施工电梯装拆按XX元/台计算。

2.乙方进场施工后，甲方在每月XX号支付生活费给乙方；外墙脚手架拆除完成后，甲方支付工程款的XX%；剩余XX%的工程款在竣工验收后XX天内支付。

3.乙方在收款时，必须提供税务发票。否则，甲方有权拒绝支付。

第四条双方责任

1.甲方责任：

（1）提供施工所需的图纸和技术资料；

（2）负责施工现场的总指挥；

（3）负责与其他施工单位的协调；

（4）负责工程的竣工验收。

2.乙方责任：

（1）按照甲方要求进行施工，确保施工质量；

（2）确保施工进度，按时完成甲方交给的施工任务；

（3）负责施工现场的安全管理；

（4）负责施工电梯的装拆和维护。

第五条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付违约金XX元。若逾期超过XX天，乙方有权停止施工，并要求甲方支付全部工程款及违约金。

2.乙方若不能按照甲方要求的时间进场施工或施工质量不符合要求，每逾期一天或每出现一次质量问题，需向甲方支付违约金XX元。若逾期超过XX天或质量问题严重，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.乙方在施工中若发生安全事故，需自行承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.甲方若违反合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保工程的顺利进行。

2.本合同在以下情况下可以终止：双方协商达成一致意见；甲方原因导致工程无法继续进行；乙方原因导致工程无法按时完成。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

第七条争议解决

1.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决义务。如有违反，将依法承担相应的法律责任。

第八条其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同副本对外不产生法律效力。

篇2

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX外墙脚手架工程

2.工程地点：XXX

3.承包范围：本次工程采用落地式脚手架，承包范围为甲方指定的外墙脚手架搭设及拆除工程。

4.承包方式：包工包料。乙方负责脚手架所有材料的采购、运输、加工及搭设和拆除工作。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、甲方责任

1.负责提供乙方施工所需的水源和电源。

2.负责协调乙方与其他工种之间的配合工作。

3.负责按照合同约定支付乙方工程款。

四、乙方责任

1.负责脚手架的设计、加工、运输和搭设工作。

2.负责脚手架的使用和维护，确保其稳定性和安全性。

3.负责脚手架的拆除工作，并确保拆除过程中的安全。

4.负责施工过程中