中铁土方劳务分包合同5篇.docx

中铁土方劳务分包合同5篇

篇1

甲方（发包方）：中铁XX局集团有限公司

乙方（承包方）：XXXX土方工程有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就中铁XX局集团有限公司XXXX项目土方劳务分包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：中铁XX局集团有限公司XXXX项目

2.工程地点：XXXX省XXXX市XXXX区

3.工程内容：土方劳务分包

4.承包方式：包工包料

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XXXX月XXXX日

2.竣工日期：XXXX年XXXX月XXXX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准与要求

1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料及技术要求施工。

2.乙方必须按照甲方要求的施工进度施工，确保施工质量达到甲方要求。

3.乙方必须做好施工记录，对施工过程中的重要环节和关键数据进行记录。

4.乙方必须保证施工现场的整洁，确保施工环境符合甲方要求。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同价款为人民币XXXX元整（￥XXXX）。具体价格根据施工图纸、技术资料及技术要求等因素确定。

2.支付方式：甲方按工程进度支付乙方劳务费用。具体支付时间根据施工进度和验收情况确定。

五、违约责任

1.甲方若违反合同约定，未按时支付劳务费用或未提供必要的技术支持和施工条件，应承担相应的违约责任。

2.乙方若违反合同约定，未能按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，维护对方的合法权益。

3.判决生效前，双方应继续履行合同义务，确保施工顺利进行。判决生效后，双方应遵守判决结果，履行相应义务。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，确保施工任务顺利完成。

2.在合同执行过程中，如遇不可抗力或国家政策调整等特殊情况，导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。

3.双方同意，在合同终止后，乙方应积极配合甲方进行工程结算和资料移交等工作。甲方应在合同终止后合理时间内向乙方支付应付未付的劳务费用。

八、其他约定事项

1.双方同意，在合同履行过程中，如遇其他问题或争议时，应及时沟通协商，共同寻求解决方案。协商不成的，可按照争议解决方式进行处理。

2.双方应严格遵守国家法律法规和甲方规章制度的规定，确保施工活动的顺利进行和社会稳定。如有违反国家法律法规和甲方规章制度的行为发生，应承担相应的法律责任。

3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。同时，双方同意以诚实信用原则共同遵守本合同及补充协议的规定。

4.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：中铁建设集团有限公司

乙方（承包方）：XXX土方工程队

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方中铁建设集团有限公司项目的土方劳务分包事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：中铁建设集团有限公司项目

2.工程地点：XXX

3.工程内容：土方劳务分包

二、承包方式

1.承包方式：乙方以包清工的方式承包甲方中铁建设集团有限公司项目的土方劳务分包工程。

2.承包范围：包括但不限于土方开挖、运输、填筑、平整等劳务工作。

三、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

四、质量标准和要求

1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应建立健全的质量管理制度，对施工过程进行质量控制，确保每个施工环节都符合质量要求。

3.甲方有权对施工过程进行监督和检查，对不符合质量要求的施工部分提出整改意见。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：根据乙方实际完成的工程量，按照每立方XX元的价格进行结算。

2.支付方式：乙方完成一个完整单元工程后，甲方支付该单元工程价