实用建筑工地工程合同样式5篇.docx

实用建筑工地工程合同样式5篇

篇1

#甲方（发包方）：

公司名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

#乙方（承包方）：

公司名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

#工程名称：_________

#工程地点：_________

#工程内容：_________

#工程要求：_________

#工程期限：_________

#工程价款：_________

#付款方式：_________

#违约责任：_________

#争议解决方式：_________

#合同生效条款：_________

#其他条款：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建筑工地工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程要求：_________

5.工程期限：_________

6.工程价款：_________

7.付款方式：_________

8.违约责任：_________

9.争议解决方式：_________

10.合同生效条款：_________

11.其他条款：_________

二、双方权利和义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方应按时支付工程款项，确保工程进度和质量；

（2）甲方有权监督乙方的施工进程，确保工程按照合同要求进行；

（3）甲方应提供必要的施工资料和现场支持，确保工程顺利进行。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方应按时进场施工，确保工程进度和质量；

（2）乙方有权要求甲方按时支付工程款项，确保自身权益；

（3）乙方应遵守相关法律法规和甲方规定，确保施工合规合法。

三、工程期限及违约责任

1.工程期限：本工程自合同签订之日起，至竣工验收合格之日止，共计_____天。

2.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于罚款、赔偿损失等。具体违约责任应根据违约程度由双方协商确定。

3.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决义务。

4.合同生效条款：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，确保工程顺利进行。如需修改或补充合同内容，应经双方协商一致后书面变更。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为_________天，从_________年_________月_________日开始实施。

2.乙方在合同实施期间，如遇到下列情况，可顺延工期：一是因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工；二是因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工；三是因甲方延期交付图纸或延期交付施工现场而被迫停工。具体顺延工期由甲乙双方协商确定。

第三条工程造价及付款方式

1.工程造价：本工程总造价为人民币_________元整（￥_________元）。

2.付款方式：本工程合同生效后，甲方付给乙方工程造价的_________%，即人民币_________元整（￥_________元）；工程竣工并经验收合格后，甲方再付给乙方工程造价的_________%，即人民币_________元整（￥_________元）。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。

2.验收标准：按