热处理合同协议范本3.docxVIP

PAGE

1-

热处理合同协议范本3

一、合同概述

(1)本合同（以下简称“合同”）由以下双方签订：甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）。甲方为热处理设备和服务提供商，乙方为热处理需求方。本合同旨在明确双方在热处理服务过程中的权利、义务及责任，确保热处理项目的顺利进行。

(2)甲方承诺按照乙方的要求，提供高质量的热处理服务，包括但不限于退火、淬火、正火、渗碳等工艺。乙方承诺按照合同约定提供所需材料，并按时支付服务费用。本合同的有效期为自双方签字盖章之日起至热处理项目完成并验收合格之日止。

(3)双方同意，本合同项下的所有信息、数据、图纸等资料均属于商业秘密，未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或用于其他目的。在合同履行过程中，如发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同的签订、履行、变更和解除均适用中华人民共和国法律。

二、热处理工艺及要求

(1)本合同项下的热处理工艺包括但不限于退火、淬火、正火、渗碳等，具体工艺流程和参数将根据乙方提供的材料特性和热处理要求由双方共同商定。甲方应确保热处理工艺的执行符合国家相关标准和行业规范，以保证热处理产品的质量。

(2)乙方应提供详细的热处理工艺要求，包括但不限于材料规格、尺寸、硬度、金相组织等。甲方将根据乙方提供的要求制定详细的热处理工艺方案，并在实施前向乙方进行确认。若乙方对工艺方案有异议，双方应立即进行沟通，并在必要时进行调整。

(3)热处理过程中，甲方应严格控制工艺参数，包括加热温度、保温时间、冷却速度等，确保热处理效果符合乙方要求。甲方应定期对热处理设备进行维护和校验，确保设备运行稳定，避免因设备故障导致热处理质量问题。同时，甲方应做好生产记录，包括材料批次、工艺参数、设备状态等，以备查验。

三、交付与验收

(1)甲方应按照合同约定的时间表，在项目启动后30个工作日内完成热处理加工，并将加工完成的工件交付给乙方。交付的工件数量应与合同约定的数量相符，质量应符合国家相关标准和行业标准。以某航空发动机叶片热处理为例，甲方需在规定时间内完成1000片叶片的热处理，确保每片叶片的硬度和金相组织达到设计要求。

(2)乙方在收到工件后，应立即进行验收。验收标准包括但不限于工件尺寸、硬度、金相组织、表面质量等。验收过程中，如发现工件不符合合同约定或国家标准，乙方应在收到工件后的5个工作日内通知甲方，并要求甲方进行返工或重新加工。例如，在汽车零部件热处理项目中，甲方需确保所有工件尺寸公差在±0.5mm以内，硬度在HRC58-62之间。

(3)验收合格后，乙方应在验收报告上签字确认，并将验收报告及支付凭证提交给甲方。甲方在收到乙方支付的款项后，应向乙方提供正式的完工证书。若乙方在验收过程中未提出异议，视为甲方提供的工件符合合同要求。以某高端数控机床导轨热处理项目为例，甲方在完成热处理后，乙方在7天内完成验收，确认所有工件均达到合同规定的性能指标。

四、违约责任及争议解决

(1)若甲方未能按照合同约定的期限完成热处理加工，导致乙方遭受损失，甲方应承担相应的违约责任。具体赔偿金额根据实际情况确定，如因甲方延迟交货导致乙方项目延误，赔偿金额将包括但不限于延迟期间乙方的直接经济损失、间接经济损失以及合理的违约金。例如，在一次大型机械零件热处理项目中，甲方延迟交货导致乙方生产线停工，甲方需赔偿乙方因停工造成的直接经济损失200万元，以及违约金50万元。

(2)若乙方未能按时支付服务费用，甲方有权暂停或终止合同执行，并要求乙方支付逾期付款的滞纳金。滞纳金按照中国人民银行同期贷款基准利率计算，每日滞纳金不得超过未付款项的0.5%。若乙方在收到甲方书面通知后30日内仍未支付，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总额的10%作为违约金。例如，在一份价值100万元的热处理合同中，若乙方逾期付款，甲方将按每日0.5%的滞纳金计算，并在逾期30日后要求乙方支付违约金10万元。

(3)在合同履行过程中，若双方发生争议，应首先通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院工作，提供相关证据。若法院判决甲方违约，甲方应无条件履行判决内容，包括但不限于支付赔偿金、承担诉讼费用等。若法院判决乙方违约，乙方应承担相应的法律责任，包括但不限于支付赔偿金、承担诉讼费用等。例如，在一次热处理合同纠纷中，法院判决甲方因工艺不当导致工件损坏，需赔偿乙方损失50万元，并承担诉讼费用2万元。甲方在判决生效后，及时履行了赔偿义务。