追加被告申请书(范文).docxVIP

PAGE

1-

追加被告申请书(范文)

一、追加被告的基本情况

(1)在本案中，原被告双方因合同纠纷诉至法院。原告甲公司主张被告乙公司在履行合同过程中存在违约行为，导致甲公司遭受经济损失。经过初步调查，甲公司认为乙公司的违约行为并非单方面责任，还需追究其他相关方的责任。经甲公司核实，丙公司作为乙公司的合作伙伴，在本次合同履行过程中也扮演了重要角色。丙公司在项目实施阶段，由于管理不善，导致工程进度严重滞后，进而影响了合同的整体履行。甲公司根据相关法律法规及合同条款，认为追加丙公司作为被告是必要的。

(2)据调查，丙公司在本案中存在以下违法事实：首先，丙公司未按照合同约定的时间节点完成相关工作，导致整个项目延误；其次，丙公司在施工过程中存在质量问题，给原告甲公司造成了直接经济损失。根据我国《合同法》第一百一十四条规定，因第三人过错导致合同不能履行的，当事人有权要求赔偿损失。甲公司已向法院提交相关证据，证明丙公司在合同履行过程中的过错行为。为进一步查明案情，甲公司认为追加丙公司作为被告参与诉讼，以便对相关责任进行公正、全面的审理。

(3)为确保本案的公正审理，甲公司特向法院申请追加丙公司为被告。根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释》第一百五十二条规定，当事人申请追加被告的，应当向受诉人民法院提出书面申请，并提供相应的证据。甲公司已向法院提交了追加丙公司为被告的书面申请，并附上了相关证据材料，包括但不限于合同、工程进度表、质量检测报告等。甲公司认为，通过追加丙公司作为被告，有助于明确各方的责任，保障甲公司的合法权益。同时，甲公司表示，若法院批准追加丙公司为被告，将积极配合法院进行证据交换、庭审调查等工作，确保案件的顺利进行。

二、追加被告的依据和理由

(1)根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十二条的规定，当事人因同一诉讼标的，有其他共同诉讼人应当参加诉讼的，人民法院应当通知其参加诉讼。在本案中，原告甲公司主张被告乙公司违约，而乙公司违约行为与丙公司密切相关，丙公司在合同履行过程中扮演了关键角色。丙公司作为乙公司的合作伙伴，其行为直接影响到合同的履行效果。因此，根据法律规定，丙公司应作为共同被告参加诉讼。

(2)依据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，应当承担违约责任。在本案中，丙公司在项目实施阶段存在严重违约行为，其未按照合同约定的时间节点完成工作，且施工质量不符合要求，导致原告甲公司遭受经济损失。根据法律规定，丙公司应当承担相应的违约责任，因此甲公司申请追加丙公司为被告，以便在诉讼中明确丙公司的责任。

(3)此外，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条的规定，建设工程施工合同纠纷中，承包人、分包人、材料供应商、设计单位、监理单位等因合同履行发生的纠纷，当事人可以申请追加为共同被告。在本案中，丙公司作为分包人，其与甲公司之间的合同纠纷与乙公司直接相关。由于丙公司的违约行为直接导致了合同无法按期履行，因此甲公司有权要求追加丙公司为被告，以维护自身的合法权益。同时，追加丙公司为被告也有利于法院全面审理案件，查明事实，公正判决。

三、追加被告的请求事项

(1)鉴于被告丙公司在合同履行过程中存在严重违约行为，对原告甲公司造成了直接经济损失，甲公司特向法院提出以下请求：首先，要求法院判决被告丙公司承担因其违约行为给甲公司造成的全部经济损失，包括但不限于工期延误损失、材料损耗损失、人工费用损失等，具体金额以审计报告为准。其次，要求被告丙公司支付因违约而产生的合理律师费和诉讼费用。

(2)鉴于被告乙公司在合同履行过程中存在违约行为，且其违约行为与被告丙公司有直接关联，甲公司请求法院判决被告乙公司对被告丙公司的违约责任承担连带责任。甲公司认为，由于乙公司对丙公司的违约行为有过错，故乙公司应当与丙公司共同承担连带责任。此外，甲公司请求法院判决乙公司对丙公司未能履行的合同义务进行补充履行，确保合同目的得以实现。

(3)鉴于本案涉及合同纠纷，甲公司请求法院依法判决解除与被告乙公司之间的合同关系，并判决被告丙公司返还甲公司已支付的预付款，以及因合同解除而产生的其他费用。同时，甲公司请求法院依法判决被告乙公司和被告丙公司共同支付甲公司因合同解除而遭受的损失，包括但不限于合同预期收益损失、市场行情波动损失等。甲公司希望法院能够充分考虑各方利益，做出公正、合理的判决，维护甲公司的合法权益。