2024年门窗安装合同范本5篇.docxVIP

2024年门窗安装合同范本5篇

篇1

#甲方（发包方）：

公司名称：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方公司法人]

联系电话：[甲方公司电话]

#乙方（承包方）：

公司名称：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方公司法人]

联系电话：[乙方公司电话]

#工程概况：

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

门窗类型及数量：[门窗类型及数量]

#承包范围和内容：

1.门窗安装工程的实施，包括门窗的制作、运输、安装等全过程。

2.门窗材料的选择和采购，确保材料的质量符合标准。

3.门窗安装质量的保证，确保安装牢固、美观、符合设计要求。

4.门窗安装过程中的安全施工，确保施工过程中人员和财产的安全。

5.门窗安装工程的验收，确保工程质量符合标准并按时交付使用。

#工程期限：

开工日期：[开工日期]

竣工日期：[竣工日期]

#工程价款及支付方式：

工程总价款：[工程总价款]元。该价款包括门窗的制作、运输、安装等费用。

支付方式：甲方应在合同签订后支付工程总价款的50%作为预付款，即[预付款金额]元。剩余50%的款项，即[剩余款项金额]元，应在工程竣工验收合格后支付。乙方在收到款项后应出具正式发票。

#违约责任：

1.若甲方未按时支付预付款或剩余款项，乙方有权要求甲方按日计算支付滞纳金，滞纳金金额为未支付款项的5‰。若甲方逾期支付超过30日，乙方有权解除合同。

2.若乙方未按时完成门窗安装工作，且未按照合同约定履行告知义务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，违约金金额为合同总金额的10%。若乙方逾期完成超过30日，甲方有权解除合同。

3.若因乙方施工质量问题导致门窗安装不符合设计要求或存在安全隐患的，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。

4.若因甲方原因（如设计更改、材料供应不足等）导致工程无法按时完成的，甲方应承担全部责任并赔偿乙方因此造成的损失。

5.在施工过程中，若因乙方原因造成人员和财产损失的，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。

6.若因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，双方均有权解除合同。

7.合同解除后，双方应友好协商处理相关事宜。如协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应提交与案件有关的证据材料并配合法院的调查取证工作。法院判决生效后如一方不履行判决义务的则另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在执行过程中若发生争议或需要裁定中止执行的则双方应友好协商或通过其他合法途径解决争议或达成和解协议后恢复执行程序继续进行直至执行完毕为止）。若因违约方的原因导致合同无法继续履行或无法达成和解协议的则违约方应承担全部责任并赔偿守约方的损失包括但不限于直接损失和间接损失以及实现债权的费用等）。若因双方过错导致合同无法继续履行或无法达成和解协议的则双方应根据各自的过错程度承担相应的违约责任并赔偿对方的损失包括但不限于直接损失和间接损失以及实现债权的费用等）。若因不可归责于双方的原因导致合同无法继续履行或无法达成和解协议的则双方应友好协商通过其他合法途径解决争议或达成和解协议后恢复执行程序继续进行直至执行完毕为止）。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

联系电话：[甲方法人电话]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

联系电话：[乙方法人电话]

鉴于甲方需要安装门窗，乙方具备相关资质和能力，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次门窗安装事宜达成如下协议：

第一条项目概况

1.工程名称：[工程名称]。

2.工程地点：[工程地点]。

3.工程内容：本次门窗安装工程包括设计、供应、安装、验收等一系列服务。

第二条工程期限

1.本工程自合同签订之日起开始，预计工期为XX天（具体以甲乙双方商定为准）。

2.因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。

第三条工程价款及支付方式

1