建设工程劳务分包合同样本2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程劳务分包合同样本2024年通用

本合同目录一览

第一条：劳务分包工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4分包工程范围

第二条：合同主体

2.1分包单位信息

2.2总包单位信息

第三条：合同价格

3.1劳务分包价格

3.2价格调整条件

3.3付款方式及进度

第四条：合同履行

4.1分包单位责任

4.2总包单位责任

4.3工期要求

4.4质量标准

第五条：施工材料与设备

5.1分包单位提供的材料与设备

5.2总包单位提供的材料与设备

5.3材料与设备的管理与维护

第六条：劳务人员管理

6.1分包单位提供的劳务人员

6.2劳务人员的工资与福利

6.3劳务人员的培训与管理

第七条：安全生产与环保

7.1分包单位的安全责任

7.2总包单位的安全责任

7.3环保要求与措施

第八条：违约责任

8.1分包单位的违约行为

8.2总包单位的违约行为

8.3违约责任的处理方式

第九条：争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3诉讼管辖法院

第十条：合同的变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

10.3合同变更与解除的程序

第十一条：合同的终止与验收

11.1合同终止条件

11.2工程验收程序

11.3工程验收标准

第十二条：保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3违约保密条款的赔偿方式

第十三条：不可抗力

13.1不可抗力的定义

13.2不可抗力的处理方式

13.3不可抗力导致的合同变更或解除

第十四条：其他条款

14.1合同的生效与终止

14.2合同的书面形式

14.3合同的修改与补充

14.4合同解除后的善后处理

14.5双方约定的其他事项

第一部分：合同如下：

第一条：劳务分包工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：明确指出工程所在的具体地理位置。

1.3

工程内容：详细描述分包工程的范围和内容，包括工作量、工程质量等。

1.4分包工程范围：明确分包工程的范围，包括工程部位、工程量等。

第二条：合同主体

2.1分包单位信息：分包单位的名称、地址、联系方式等详细信息。

2.2总包单位信息：总包单位的名称、地址、联系方式等详细信息。

第三条：合同价格

3.1劳务分包价格：明确指出分包工程的合同价格，包括工程总价和单价。

3.2价格调整条件：详细说明价格调整的条件和程序。

3.3付款方式及进度：明确付款方式，包括预付款、进度付款和竣工付款等。

第四条：合同履行

4.1分包单位责任：分包单位应承担的义务和责任，包括工程质量、工期、安全等。

4.2总包单位责任：总包单位应承担的义务和责任，包括工程管理、协调、支持等。

4.3工期要求：明确工程开工日期、竣工日期和工期顺延的条件等。

4.4

质量标准：明确工程的质量标准和要求，包括材料、施工工艺、验收标准等。

第五条：施工材料与设备

5.1分包单位提供的材料与设备：分包单位应提供的材料和设备的种类、数量、质量等。

5.2总包单位提供的材料与设备：总包单位应提供的材料和设备的种类、数量、质量等。

5.3材料与设备的管理与维护：明确材料与设备的管理和维护责任及要求。

第六条：劳务人员管理

6.1分包单位提供的劳务人员：分包单位应提供的劳务人员的数量、技能要求、资格等。

6.2劳务人员的工资与福利：明确劳务人员的工资支付、福利待遇等。

6.3劳务人员的培训与管理：明确劳务人员的培训、考核、管理要求等。

第八条：违约责任

8.1分包单位的违约行为：分包单位未按照合同约定履行义务的，应承担的违约责任。

8.2总包单位的违约行为：总包单位未按照合同约定履行义务的，应承担的违约责任。

8.3违约责任的处理方式：明确违约责任的处理方式，包括违约金的计算、赔偿方式等。

第九条：争议解决

9.1争议解决方式：明确争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

9.2争议解决机构：明确争议解决的机构，如仲裁委员会或人民法院等。

9.3诉讼管辖法院：明确诉讼的管辖法院，根据工程所在地或合同签订地等确定。

第十条：合同的变更与解除

10.1合同变更条件：明确合同变更的条件，如双方协商一致、不可抗力等。

10.2合同解除条件：明确合同解除的条件，如双方协商一致、不可抗力等。

10.3合同变更与解除的程序：明确合同变更与解除的程序，包括通知对方、协商解决等。

第