建设工程施工三方协议书(甲方直接分包)-secret7篇.docx

建设工程施工三方协议书(甲方直接分包)-secret7篇

篇1

建设工程施工三方协议书

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

丙方（分包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本建设工程施工事宜，签订本协议。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

二、工程价款及支付方式

1.工程价款：本协议工程价款为人民币_________元整（￥_________）。该价款为包干价款，包含了完成本协议工程所需的人工、材料、机械等全部费用。

2.支付方式：甲方在开工前向乙方支付工程预付款_________元整（￥_________）。工程竣工验收合格后，甲方一次性向乙方支付剩余的工程款项。

三、甲方权利与义务

1.甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合协议要求。乙方应积极配合甲方的质量监督工作，并按照甲方的要求整改不合格的工程。

2.甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和施工资料，以便甲方进行后续工程的验收和结算。乙方应积极配合甲方的要求，提供必要的技术支持和施工资料。

3.甲方应当按时向乙方支付工程款项，确保工程的顺利进行。甲方不得擅自变更或终止协议，如有特殊情况需要变更或终止协议，应与乙方协商并达成一致意见。

4.甲方应当为乙方提供必要的工作环境和条件，确保工程的顺利进行。甲方应当建立健全的质量监督体系，确保工程质量符合协议要求。

四、乙方权利与义务

1.乙方有权获得相应的工程款项，确保工程的顺利进行。乙方应按时向甲方提供必要的施工资料和结算资料，确保甲方能够按时完成结算工作。

2.乙方应当严格按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合协议要求。乙方应当建立健全的质量管理体系，确保施工质量的稳定和提高。

3.乙方应当积极配合甲方的质量监督工作，按照甲方的要求整改不合格的工程。乙方应当严格遵守安全生产和环境保护等法律法规，确保施工过程中的安全环保。

4.乙方可以将本协议工程中的部分劳务或材料采购业务依法分包给具有相应资质的企业完成，但应当征得甲方的同意，并签订相应的分包协议。

五、丙方权利与义务

1.丙方有权获得相应的劳务报酬或材料采购款项，确保分包业务的顺利进行。丙方应当严格按照乙方的要求进行施工或材料采购，确保工程质量符合协议要求。

2.丙方应当建立健全的质量管理体系和安全生产体系，确保施工质量的稳定和提高，并严格遵守安全生产和环境保护等法律法规，确保施工过程中的安全环保。

3.丙方应当积极配合乙方的质量监督工作，按照乙方的要求整改不合格的工程。丙方应当与乙方签订相应的分包协议，明确双方的权利和义务。

六、违约责任

1.甲方如未按时支付工程款项或擅自变更或终止协议，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合协议要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.丙方如未按时完成分包任务或分包质量不符合协议要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

七、争议解决方式

本协议的争议解决方式为：首先通过协商和解；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，各方应当积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。判决生效并执行完毕后，各方应当遵守法院作出的判决结果。如一方不履行判决结果，另一方可以向有管辖权的人民法院申请强制执行。在执行过程中，各方应当积极配合法院的执行工作，确保执行程序的顺利进行。执行完毕后，各方应当遵守法院作出的执行结果。如一方违反协议约定或法律法规规定的行为导致另一方受到损失时应当赔偿由此造成的全部损失包括但不限于直接损失和间接损失。对于其他未尽事宜或需要补充的内容可以在本协议中约定或者另行签订补充协议加以明确。

篇2

建设工程施工三方协议书

甲方（发包人）：[甲方名称]

乙方（承包人）：[乙方名称]

丙方（分包人）：[丙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方直接分包给丙方的建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]