2024版临建施工工期延误补偿合同.docxVIP

2024版临建施工工期延误补偿合同

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.工期安排

3.1正常工期

3.2延误工期

3.3延期原因

4.延期补偿计算方法

4.1延期天数计算

4.2补偿标准

4.3补偿金额计算

5.延期赔偿责任

5.1双方责任划分

5.2赔偿方式

5.3赔偿期限

6.工程变更及索赔

6.1工程变更范围

6.2索赔条件

6.3索赔流程

7.风险责任承担

7.1自然灾害

7.2不可抗力

7.3其他风险

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决期限

8.3争议解决费用

9.合同生效及终止

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除条件

10.合同附件

10.1附件一：工程概况表

10.2附件二：工期安排表

10.3附件三：延期补偿计算方法表

11.合同保密

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违约责任

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3合同解除后的责任

13.合同续签

13.1续签条件

13.2续签程序

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1合同双方名称：甲方（建设单位）为[甲方全称]，乙方（施工单位）为[乙方全称]。

1.2合同双方法定代表人：甲方法定代表人为[甲方法定代表人姓名]，乙方法定代表人为[乙方法定代表人姓名]。

1.3合同双方联系方式：甲方联系方式为[甲方联系电话及地址]，乙方联系方式为[乙方联系电话及地址]。

2.工程概况

2.1工程名称：[具体工程名称]。

2.2工程地点：[具体工程地址]。

2.3工程规模：[工程规模描述，如建筑面积、占地面积等]。

2.4工程类型：[工程类型描述，如住宅、商业、工业等]。

3.工期安排

3.1正常工期：[合同约定的正常工期起止日期]。

3.2延误工期：自正常工期结束之日起，若因乙方原因导致工程延误，则每延误一天，工期顺延一天。

3.3延期原因：包括但不限于设计变更、材料供应延迟、设备故障、不可抗力等因素。

4.延期补偿计算方法

4.1延期天数计算：自正常工期结束之日起至实际完工之日止，按实际延误天数计算。

4.2补偿标准：每延误一天，乙方应向甲方支付[具体金额]元作为工期延误补偿。

4.3补偿金额计算：延误补偿金额=每延误一天补偿金额×实际延误天数。

5.延期赔偿责任

5.1双方责任划分：因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担全部责任；因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应责任。

5.2赔偿方式：乙方应按约定的补偿标准向甲方支付工期延误补偿。

5.3赔偿期限：乙方应在合同约定的期限内支付工期延误补偿。

6.工程变更及索赔

6.1工程变更范围：包括但不限于设计变更、施工方案变更等。

6.2索赔条件：因工程变更导致工期延误，且经双方确认需调整工期时，乙方有权提出索赔。

6.3索赔流程：乙方应在工程变更发生后[具体时间]内向甲方提出索赔申请，并提供相关证明材料。

7.风险责任承担

7.1自然灾害：因自然灾害导致工程延误，双方互不承担责任。

7.2不可抗力：因不可抗力导致工程延误，双方互不承担责任。

7.3其他风险：因其他风险导致工程延误，责任划分参照第五条。

8.争议解决

8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决期限：自争议发生之日起[具体时间]，双方应尽力协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

8.3争议解决费用：因争议产生的诉讼费用、仲裁费用及其他相关费用，由败诉方承担；双方均有责任的，按照责任大小分担。

9.合同生效及终止

9.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同终止条件：合同约定的工期完成，且双方无其他未了事项。

9.3合同解除条件：合同履行过程中，任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后[具体时间]内仍未纠正的，另一方有权解除合同。

10.合同附件

10.1附件一：工程概况表

10.2附件二：工期安排表

10.3附件三：延期补偿计算方法表

10.4附件四：工程变更记录

10.5附件五：争议解决记录

11.合同保密

11.1保密内容：本合同内容及双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。

11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后[具体时间]。

11.3违约责任：任何一方违反保