建设工程设计合同通用版本范文7篇.docx

建设工程设计合同通用版本范文7篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包人）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（设计人）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担建设工程设计任务达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程规模：XXXX

4.工程内容：XXXX

二、设计范围

1.乙方负责承担甲方委托的建设工程全部设计工作。

2.设计内容包括但不限于以下几个方面：规划、建筑、结构、机电、环保、智能化等。

3.乙方应根据甲方的需求和法律法规的要求，按照约定的设计标准和风格进行设计。

三、设计费用及支付方式

1.设计费用总额为人民币（大写）XXXX元整。该费用包括设计咨询费、设计成果费、设计修改费、设计优化费等全部费用。具体费用构成详见合同附件。

2.甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付设计费用总额的50%作为预付款。剩余50%的设计费用，甲方应在收到满意的设计成果后7个工作日内向乙方支付。具体支付方式和时间详见合同附件。

3.如因甲方原因导致设计任务中断或取消，甲方已支付的设计费用不予退还。如因乙方原因导致设计任务中断或取消，乙方应退还甲方已支付的设计费用，并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿金额详见合同附件。

四、设计进度及要求

1.乙方应在合同签订后尽快安排设计人员进行现场勘查和测量工作，并编制详细的设计计划。具体设计进度详见合同附件。

2.甲方应积极配合乙方进行设计工作，及时提供必要的设计资料和反馈意见。如因甲方原因导致设计进度延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任详见合同附件。

3.乙方应在设计过程中遵循相关的法律法规和标准规范，确保设计成果的质量和安全性能符合甲方要求和国家规定。如因乙方原因导致设计成果存在质量问题或安全隐患，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额详见合同附件。

4.乙方应在收到预付款后尽快开始设计工作，并在规定的设计周期内完成设计任务。如因乙方原因导致设计周期延误，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿金额详见合同附件。

5.甲方应在收到满意的设计成果后尽快进行审查验收工作，并在规定的时间内向乙方支付剩余的设计费用。如因甲方原因导致审查验收工作延误或未能按时完成支付工作，甲方应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体违约责任和赔偿金额详见合同附件。

6.双方应共同确保设计工作的顺利进行和完成，如遇到重大技术问题或争议应及时协商解决。协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼解决争议问题。具体争议解决方式详见合同附件。

7.在设计过程中如遇到不可抗力因素导致设计工作无法继续进行时，双方应友好协商解决相关事宜并签订补充协议加以明确约定具体内容及双方权利义务关系等事宜；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼解决争议问题；但无论何种原因造成设计工作无法继续进行时均不影响本合同其他条款的履行和效力；同时双方应积极配合尽量减少损失的发生并共同采取补救措施加以弥补损失情况的发生并尽最大努力使设计工作得以顺利进行和完成目标！

篇2

合同编号：[合同编号]

合同名称：[工程名称]

委托单位：[委托单位名称]

设计单位：[设计单位名称]

签订日期：[合同订立日期]

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程设计内容：[工程设计内容]

二、委托单位提供资料

委托单位需提供以下资料，并对资料的真实性、准确性和完整性负责：

1.项目的批准文件、规划许可证等；

2.项目的地形图、地质资料等；

3.项目的其他相关资料。

三、设计单位承诺

设计单位承诺按照合同要求，提供优质的服务，确保设计质量符合相关标准和要求。具体承诺如下：

1.设计单位将按照委托单位提供的设计要求和资料，进行工程设计；

2.设计单位将确保设计质量符合相关标准和要求，保证设计的安全性、稳定性和可靠性；

3.设计单位将按照合同约定的时间节点，完成设计任务，确保设计进度符合委托单位的要求。

四、设计费用及支付方式

1.设计费用：[设计费用金额]元；

2.