2024年最新建设工程项目结算合同协议书.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年最新建设工程项目结算合同协议书

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包方信息

1.2承包方信息

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同金额

3.1合同总价

3.2预付款

3.3进度付款

3.4竣工结算

3.5价款调整

第四条合同工期

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误

第五条工程质量

5.1质量标准

5.2质量保证

5.3质量验收

第六条合同履行

6.1承包方义务

6.2发包方义务

第七条违约责任

7.1承包方违约

7.2发包方违约

第八条争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4法律途径

第九条合同的变更和解除

9.1合同变更

9.2合同解除

第十条合同的终止

10.1合同终止条件

10.2合同终止后的处理

第十一条保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违约责任

第十二条不可抗力

12.1不可抗力的定义

12.2不可抗力的通知

12.3不可抗力的后果

第十三条税款承担

13.1税费种类

13.2税费承担方式

第十四条其他条款

14.1合同的生效

14.2合同的复印件

14.3合同的修改

14.4合同的解除

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包方信息

1.1.1名称：X公司

1.1.2地址：市区路号

1.1.3联系人：X

1.1.4联系电话：

1.2承包方信息

1.2.1名称：X建设有限公司

1.2.2地址：市区路号

1.2.3联系人：X

1.2.4联系电话：

第二条工程概况

2.1工程名称：X建设工程项目

2.2工程地点：市区路号

2.3工程规模：平方米

2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。

第三条合同金额

3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）

3.2预付款：人民币万元整

3.3进度付款：按照工程进度分阶段支付

3.4竣工结算：工程验收合格后，按照实际完成工程量进行结算

3.5价款调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价款。

第四条合同工期

4.1开工日期：年月日

4.2竣工日期：年月日

4.3工期延误：如因承包方原因导致工程延期，承包方应按照合同约定支付违约金；如因发包方原因导致工程延期，发包方应承担相应责任。

第五条工程质量

5.1质量标准：按照国家标准、行业标准和双方约定执行

5.2质量保证：承包方应严格按照设计和施工标准进行施工，确保工程质量

5.3质量验收：工程竣工后，双方应按照约定进行验收，如验收不合格，承包方应负责整改直至达到验收标准。

第六条合同履行

6.1承包方义务：按照合同约定完成工程，确保工程质量、安全、进度等方面的要求

6.2发包方义务：提供施工场地、办理相关手续、支付合同价款等。

第七条违约责任

7.1承包方违约：如承包方未按照合同约定完成工程，或工程质量、安全不符合约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

7.2发包方违约：如发包方未按照合同约定支付价款，或提供施工场地等不符合约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

第八条争议解决

8.1协商解决：合同执行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

8.2

调解解决：如协商不成，双方可向工程所在地的人民调解委员会申请调解。

8.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。

8.4法律途径：如仲裁不成，可依法向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第九条合同的变更和解除

9.1合同变更：合同执行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，双方可协商一致，签订书面变更协议。

9.2合同解除：在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方均可解除合同。解除合同后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事项。

第十条合同的终止

10.1合同终止条件：合同约定的工程竣工并验收合格，且发包方支付完毕合同价款。

10.2合同终止后的处理：合同终止后，承包方应按照合同约定完成工程移交，并承担相应的保修责任。

第十一条保密条款

11.1保密内容：合同履行过程中双方获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等。

11.2保密期限：自合同签订之日起至合同