冷库建设工程施工合同的范本8篇.docx

冷库建设工程施工合同的范本8篇

篇1

发包方：[公司名称]

承包方：[公司名称]

鉴于发包方需要建设一座冷库，承包方具备相关的施工技术和经验，双方经过友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守：

一、工程概况

1.工程名称：冷库建设工程

2.工程地点：[具体地址]

3.工程内容：冷库建设，包括[具体内容]

4.工程造价：[具体金额]

5.工期：自合同签订之日起[具体工期]

二、发包方责任

1.负责办理建设工程规划许可证等相关手续。

2.负责提供施工所需的水、电等基础设施。

3.负责对施工质量、进度进行监督和管理。

4.负责按照合同约定支付工程进度款和尾款。

5.负责工程的竣工验收工作。

三、承包方责任

1.负责按照发包方的要求进行施工设计。

2.负责购买施工所需的材料设备，并对其进行保管和使用。

3.负责施工过程中的安全管理工作。

4.负责按照合同约定完成施工任务，并对施工质量负责。

5.负责施工过程中的环境保护工作。

四、施工要求

1.承包方应严格按照国家相关施工规范和技术标准进行施工。

2.承包方应确保施工现场的整洁、有序，避免对周围环境造成污染。

3.承包方应严格按照合同约定工期完成施工任务，不得拖延工期。

4.承包方应确保施工质量符合合同约定和相关标准，不得出现质量问题。

5.承包方应严格按照发包方的要求使用材料设备，不得擅自更改。

五、付款方式

1.工程款总额为[具体金额]。

2.工程款支付方式：[具体支付方式]。

3.工程款支付时间：[具体支付时间]。

4.工程款支付条件：[具体支付条件]。

5.工程款支付凭证：[具体支付凭证]。

六、违约责任

1.如果发包方未按照合同约定支付工程进度款或尾款，则承包方有权停止施工，直至发包方支付完毕。同时，发包方应承担相应的违约责任。

2.如果承包方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合合同约定和相关标准，则承包方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包方造成的全部损失。

3.如果因不可抗力因素导致工程无法按时完成或无法完成，双方应友好协商解决。但如因承包方原因造成工程无法按时完成或无法完成，承包方应承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先尝试通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，积极配合法院审理案件。

2.判决生效前，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。判决生效时，双方应执行法院判决，并承担相应的法律责任。如有必要，可达成执行和解协议。

3.在争议解决过程中，双方应注意保护对方的合法权益，尽量减少损失扩大化的情况出现。同时，双方应积极协助法院进行证据保全和调查取证工作，以便法院能够公正、合理地作出判决。

篇2

发包方：[发包方名称]

承包方：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就冷库建设工程施工事宜达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期及进度

1.工期：本工程计划于[开工日期]开工，于[竣工日期]竣工，工期为[工期天数]天。

2.进度：承包方需按照发包方提供的进度计划表进行施工，确保施工进度。

三、质量与验收

1.工程质量：本工程应按照国家相关质量标准和发包方的要求进行施工，确保工程质量。

2.验收：工程竣工后，承包方应通知发包方进行验收，发包方应在接到通知后及时进行验收。验收时，如发现问题，应及时提出，承包方应按要求进行整改。

四、付款与结算

1.付款：发包方应按照合同约定向承包方支付款项。具体付款时间和金额如下：

（1）预付款：合同签订后，发包方应支付承包方合同总金额的[预付款比例]作为预付款。

（2）中期款：工程进行到中期时，发包方应支付承包方合同总金额的[中期款比例]作为中期款。

（3）尾款：工程竣工验收合格后，发包方应支付承包方合同总金额的剩余部分作为尾款。

2.结算：工程竣工验收合格后，承包方应向发包方提交结算报告，发包方应在接到结算