工程索赔概述I司斌课件.pptx

工程索赔概述I《建设工程招投标与合同管理》司斌主讲教师

目录CONTENTS1建设工程施工合同的签订2施工合同管理3工程索赔4工程索赔综合案例分析

核心重点工程索赔（1）工程索赔概述☆☆☆☆（2）工程施工索赔计算☆☆☆☆☆（3）工程反索赔☆☆

重点施工索赔概述I掌握工程索赔的概念☆☆☆☆☆理解施工索赔的作用☆☆☆理解工程索赔的成因☆☆☆掌握工程索赔的成立条件☆☆☆☆☆

案例引入某施工企业通过投标获得某住宅楼的施工项目。项目具体内容为地上18层、地下3层，钢筋混凝土剪力墙结构，发包人与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。施工单位（总包单位）将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业公司，并签订了分包合同。施工合同中说明：建筑面积23520m2，建设工期455天，2017年8月1日开工，2018年11月25日竣工，工程造价3000万元。

思考若工程实施过程中发生以下几种情况，该如何处理？（1）总包单位于7月24日进场，进行开工前的准备工作。原定8月1日开工，因发包人办理伐树手续而延误至5日才开工，总包单位要求工期顺延4天，并按规定及时提交相关资料。此项要求是否成立？案例引入

工程索赔的概念及内涵工程索赔是指在工程合同履行过程中，当事人一方因非己方的原因而遭受经济损失或工期延误，按照合同约定或法律规定应由对方承担责任，而向对方提出工期和（或）费用补偿要求的行为。

总工期某一项工作的持续时间某一项工作的拖后不一定会造成总工期拖延工程索赔的概念及内涵工期

不是只要有一方经济损失或工期延误都可以向对方索赔吗？工程索赔的概念及内涵

可以索赔造成经济损失或工期延误的事件是由于对方的原因造成工程索赔的概念及内涵

不一定造成经济损失或工期延误的事件，不是对方的原因造成的，还能够索赔吗？工程索赔的概念及内涵

索赔工期，不可以索赔费用异常恶劣天气,导致施工暂停,工期延误工程索赔的概念及内涵

索赔工期，索赔费用发现文物，要暂停施工保护文物工程索赔的概念及内涵

索赔是一种未经对方确认的单方面的行为，对对方尚未构成约束力，这种要求能否得到最终实现，必须要通过双方的确认才能够确定，并不一定是索赔多少就能得到多少。如果对方不确认，则需要通过协商，仲裁，诉讼等方式才能够确定。工程索赔的概念及内涵

施工索赔的作用能够减少合同违约行为的发生。（1）（2）（3）是合同双方当事人自身权益保障的手段与方法。够保证合同的顺利实施。

工程索赔的成因（5）物价上涨（4）现场施工条件变化（2）施工合同缺陷或矛盾、有歧义（1）施工合同变更索赔成因（3）施工延期（6）业主方违约（7）国家政策、法律变更（8）其他

1索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误。2经济损失或工期延误的索赔事件是因非承包人的原因造成的，按法律规定应由对方承担的责任。3承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。索赔成立的条件

案例引入请思考：若工程实施过程中发生以下几种情况，该如何处理？（1）总包单位于7月24日进场，进行开工前的准备工作。原定8月1日开工，因发包人办理伐树手续而延误至5日才开工，总包单位要求工期顺延4天，并按规定及时提交相关资料。此项要求是否成立？

思考成立。因为该延期属于发包人责任（发包人未及时提供施工场地），对施工单位造成工期延误，且施工单位按规定及时提交了索赔相关资料。案例引入

重点施工索赔概述I掌握工程索赔的概念☆☆☆☆☆理解施工索赔的作用☆☆☆理解工程索赔的成因☆☆☆掌握工程索赔的成立条件☆☆☆☆☆

总结索赔事件已经造成承包人的经济损失或工期延误。（1）（2）（3）经济损失或工期延误的索赔事件是由非承包人的原因造成的，并且按照法律规定应由对方承担的责任。承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔相关资料。