正规版建设工程合同模板8篇.docx

正规版建设工程合同模板8篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX

乙方（承包方）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包乙方的建设工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX

4.工程规模：XXXXXX

二、工期

1.开工日期：本工程定于XXXX年XX月XX日开工。

2.竣工日期：本工程定于XXXX年XX月XX日竣工。

3.工期顺延：如遇下列情况，工期可顺延：

（1）因甲方原因造成停工的；

（2）因甲方变更设计导致工程量增加的；

（3）因不可抗力造成停工的。

三、工程质量

1.质量标准：本工程质量应达到国家或行业规定的标准。

2.质量验收：乙方应按规定进行质量验收，并提交验收报告。甲方应及时进行验收，并签署验收意见。

3.质量保证：乙方应建立健全的质量保证体系，确保工程质量。甲方有权对工程质量进行监督。

四、工程造价及支付方式

1.工程造价：本工程造价为人民币XXXXXX元。

2.支付方式：甲方应按合同约定支付工程款。具体支付方式如下：

（1）合同签订后，甲方应支付工程款的XX%作为预付款；

（2）工程进行到XX%时，甲方应支付工程款的XX%；

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应支付工程款的XX%；

（4）剩余XX%的工程款作为质保金，自工程验收合格之日起一年后支付。

五、施工合同当事人的权利义务

1.甲方的权利义务：

（1）甲方应按时支付工程款，确保工程的顺利进行；

（2）甲方应提供施工所需的水、电等基础设施；

（3）甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见；

（4）甲方应按时进行工程验收，并签署验收意见。

2.乙方的权利义务：

（1）乙方应按时开工，并按期竣工；

（2）乙方应确保工程质量符合合同约定；

（3）乙方应建立健全的安全生产管理体系，确保施工过程中的安全；

（4）乙方应向甲方提交完整的施工记录和技术资料。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方违约：如甲方未按时支付工程款或未提供必要的基础设施，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。甲方应承担因违约给乙方造成的全部损失。

2.乙方违约：如乙方未按时开工或未按期竣工，应向甲方承担相应的违约责任。乙方应承担因违约给甲方造成的全部损失。

3.工程质量不符合约定：如工程质量不符合合同约定，乙方应承担相应的违约责任。乙方应承担因违约给甲方造成的全部损失。同时，乙方应负责工程的修复或重做。

4.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。如协商不成，双方均可解除合同，互不承担违约责任。但应退回已支付的款项并赔偿因此造成的损失。

5.其他违约情况：如双方有其他违约情况，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担相应的违约责任。

6.赔偿损失的计算方法：赔偿损失的计算方法应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定进行计算。具体计算方法如下：按照违约方因违约给守约方造成的全部损失进行计算，包括直接损失和间接损失。如无法计算全部损失，可按合同总金额的XX%计算赔偿金。如协商不成，可委托有资质的评估机构进行评估确定赔偿金额。赔偿损失应在违约方收到守约方的书面通知之日起XX个工作日内支付完毕。如逾期未支付完毕，应按每日万分之五的比例向守约方支付滞纳金。同时，守约方有权向法院提起诉讼要求违约方承担相应的法律责任。

篇2

合同编号：XXXX

发包方（甲方）：XXXX

承包方（乙方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、材料、设备的组织工作，及时进场施工，确保工期和质量。

2.本合同工程自XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日结束，共XX天。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因造成乙方不能按时进场的；