建设工程施工合同好运.docVIP

建设工程施工合同好运

合同编号：__________

《建设工程施工合同好运》

一、合同双方

1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系电话]，邮箱：[发包人联系邮箱]。

2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[承包人联系电话]，邮箱：[承包人联系邮箱]。

二、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]。

2.工程地点：[具体工程地点]。

3.工程内容：详细描述工程所包含的各项工作，如建筑主体施工、装饰装修、水电安装等。

4.工程规模：工程的建筑面积、建筑高度、结构类型等具体规模参数。

三、合同工期

1.开工日期：[具体开工日期]。

2.竣工日期：[具体竣工日期]。

3.工期总日历天数：[总日历天数]，双方应严格按照此期限履行合同，如因不可抗力等非人为因素导致工期延误，应按照合同约定的程序进行处理。

四、工程质量

1.工程质量标准：严格按照国家相关标准以及行业规范执行，如建筑工程质量验收统一标准等，保证工程质量达到合格及以上等级。

2.质量保证措施：承包人应建立完善的质量保证体系，包括施工过程中的质量检验、原材料及构配件的质量控制等。同时应定期进行质量检查和评估，及时发觉并解决质量问题。

五、合同价款与支付

1.合同价款形式：采用固定总价合同形式，合同总价为[具体合同总价]，包含工程范围内的所有工作内容及相关费用。

2.合同价款调整：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款需要调整，应按照合同约定的程序进行调整。调整后的价款应经双方确认后作为结算依据。

3.工程款支付：工程款支付按照工程进度分阶段进行，具体支付比例和时间节点应在合同中明确约定。发包人应按照合同约定的时间和比例向承包人支付工程款，如逾期支付，应按照合同约定承担违约责任。

六、材料与设备供应

1.材料供应：承包人应负责工程所需材料的采购和供应，材料应符合国家相关标准和合同约定的质量要求。发包人有权对材料的质量进行检验和监督，如发觉材料质量不符合要求，承包人应及时更换。

2.设备供应：对于工程所需的大型设备，如塔吊、电梯等，由发包人负责采购和供应。承包人应配合发包人进行设备的安装、调试和使用，保证设备的正常运行。

七、工程变更

1.工程变更的范围：包括设计变更、工程量变更、工程质量标准变更等。如因工程变更导致合同价款、工期等发生变化，应按照合同约定进行调整。

2.工程变更的程序：承包人应在工程变更发生后的规定时间内，向发包人提出工程变更申请，并附相关的变更资料。发包人应在收到申请后的规定时间内进行审核和批准，如双方对工程变更存在争议，应按照合同约定的争议解决方式处理。

3.工程变更的价款调整：工程变更的价款调整应按照合同约定的计价原则和方法进行计算，如合同中未明确约定，应根据实际情况协商确定。

八、竣工验收与结算

1.竣工验收：工程竣工后，承包人应按照国家相关标准和合同约定进行自检，并向发包人提交竣工验收申请。发包人应在收到申请后的规定时间内组织竣工验收，如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，承包人应在规定时间内整改完毕，再次申请验收。

2.结算方式：工程竣工结算应按照合同约定的计价方式和调整事项进行计算，双方应在竣工验收合格后的规定时间内完成结算工作。如双方对结算存在争议，应按照合同约定的争议解决方式处理。

3.结算期限：结算工作应在竣工验收合格后的[具体结算期限]内完成，如因双方原因导致结算工作延误，应按照合同约定承担违约责任。

九、违约与索赔

1.违约情形：包括发包人未按照合同约定支付工程款、承包人未按照合同约定完成工程等。如一方出现违约行为，应承担相应的违约责任。

2.违约处理：如一方违约，另一方应首先书面通知违约方，并要求其在规定时间内纠正违约行为。如违约方未能在规定时间内纠正违约行为，守约方有权采取相应的措施，如解除合同、要求赔偿损失等。

3.索赔程序：如一方认为对方存在违约行为并造成了自己的损失，应在规定时间内向对方提出索赔申请，并附相关的证据材料。对方应在收到索赔申请后的规定时间内进行审核和答复，如双方对索赔存在争议，应按照合同约定的争议解决方式处理。

十、争议解决

1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.仲裁或诉讼地点：仲裁地点为[具体仲裁地点]，诉讼地点为[具体诉讼地点]。

十一、其他条款

1.合同生效与终止：合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格并结算完毕后终止。

2.保密条款：双方应对合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

3.不可抗力：如因不可抗力等不可预见、不可避