办公楼建设包工包料合同5篇.docx

办公楼建设包工包料合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方办公楼的包工包料建设事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________办公楼建设。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________办公楼的土建、装饰、水电等建设内容。

4.工程造价：_________元。

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下内容：

1.乙方负责采购工程施工所需的全部材料，并保证材料的质量符合国家标准和甲方要求。

2.乙方负责施工工程的全部过程，包括设计、施工、监理等各个环节。

3.乙方应确保施工质量和进度，按时完成工程建设任务。

三、工期要求

1.工程开工日期：_________年_________月_________日。

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。

3.乙方应在开工前制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

4.甲方可根据实际情况调整工期要求，乙方应积极配合完成施工任务。

四、付款方式

1.甲方在合同签订后向乙方支付工程总价的_________%作为预付款。

2.乙方在达到工程建设的关键节点（如基础完成、主体结构完成等）后，向甲方提交进度款申请，甲方在审核无误后向乙方支付相应的进度款。

3.乙方在竣工验收后向甲方提交结算文件，甲方在审核无误后向乙方支付工程尾款。具体支付时间和金额按照合同约定执行。

五、质量保证

1.乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求，如出现质量问题，乙方应承担相应的法律责任。

2.甲方可委托第三方进行工程质量检测，如检测发现质量问题，乙方应负责整改并承担相应的费用。

3.乙方应建立健全的质量保证体系，确保施工质量的稳定性和可靠性。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付工程款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期付款利息、赔偿乙方因此遭受的损失等。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。

3.双方应本着诚实信用的原则履行合同义务，如一方违约导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的法律责任。

七、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。

2.判决生效后，一方不履行判决义务的，另一方有权向人民法院申请强制执行。同时，不执行判决的一方应承担因此产生的全部法律责任和费用。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他未发生争议的部分，确保工程的顺利进行。如争议涉及工程款的支付问题，双方应协商确定付款时间和金额等事宜，确保工程不受影响。

篇2

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就办公楼建设包工包料事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同价款：XXXX元（大写：XXXX元）

第二条承包方式

乙方采用包工包料方式承包该工程，包括人工、材料、机械等一切费用。乙方需按照甲方提供的施工图纸和变更要求施工，确保工程质量符合相关标准。

第三条甲方责任

1.甲方负责提供施工图纸、变更及现场指导。

2.甲方负责办理相关建设手续，确保工程符合法律法规。

3.甲方负责协调各方关系，确保工程进度顺利进行。

4.甲方负责支付合同约定的款项，确保乙方有足够的资金完成工程任务。

第四条乙方责任

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸和变更要求施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方需确保施工进度按时完成，不影响整体工程进度。

3.乙方需遵守相关法律法规和现场管理规定，确保安全生产和环境保护。

4.乙方需提供必要的技术支持和