尾矿库工程施工合同.docVIP

尾矿库工程施工合同

合同编号：[具体编号]

一、合同双方

1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[联系电话]，邮箱：[发包人邮箱]。

2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[联系电话]，邮箱：[承包人邮箱]。

二、工程概况

1.工程名称：[具体尾矿库工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：包括尾矿库的建设、设施配备、环境保护等相关工作，具体内容根据工程设计方案确定。

4.工程规模：设计库容为[具体库容]立方米，坝高为[具体坝高]米等。

三、合同工期

1.开工日期：[具体开工日期]

2.竣工日期：[具体竣工日期]

3.工期总日历天数：[总天数]天，如因不可抗力等非承包人原因导致工期延误，经双方协商后可相应顺延工期。

四、工程质量标准

本工程质量应符合国家及行业相关标准，达到合格等级。承包人应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，保证工程质量。发包人有权对工程质量进行监督检查，如发觉质量问题，承包人应及时整改，直至达到合格标准。

五、合同价款与支付

1.合同价款：本合同总价为[具体合同总价]元（大写：[大写金额]），该价款为固定总价，包括工程建设所需的全部费用，如材料、人工、设备、运输等。

2.付款方式：

预付款：发包人在合同签订后[预付款比例及时间]内，向承包人支付合同总价的[预付款比例]%作为预付款。

进度款：承包人按照工程进度提交进度款申请，经发包人审核确认后，在[进度款支付时间及比例]内，支付相应的进度款，进度款支付比例为已完工程进度款的[具体比例]%。

竣工款：工程竣工后，承包人提交竣工结算报告，经发包人审核确认后，在[竣工款支付时间及比例]内，支付工程总价款的[竣工款比例]%。

质量保证金：发包人在支付竣工款时，扣留合同总价的[质量保证金比例]%作为质量保证金，质保期届满后，如无质量问题，发包人将质量保证金无息退还给承包人。

3.付款时间：发包人应按照上述付款方式的规定，按时向承包人支付款项。如发包人未按约定时间支付款项，每逾期一天，应按照未支付款项的[逾期利率]%向承包人支付违约金。

六、双方责任与义务

1.发包人责任与义务：

提供施工所需的场地、水源、电源等基本条件，并保证其满足施工要求。

按合同约定支付工程款项。

协助承包人办理与工程相关的手续，如施工许可证等。

对工程施工过程进行监督检查，如发觉问题及时通知承包人整改。

2.承包人责任与义务：

组建项目管理机构，配备足够的管理人员和技术人员，负责工程的施工管理和技术指导。

按照合同约定的工期、质量标准和工程内容进行施工，保证工程按时、按质、按量完成。

负责工程施工过程中的安全管理，制定安全施工措施，保证施工安全。如发生安全，应及时报告发包人，并承担相应的责任。

遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施保护环境，如造成环境污染，应承担相应的责任。

七、施工组织设计与工期

1.施工组织设计：承包人应在合同签订后[规定时间]内，提交详细的施工组织设计方案，经发包人审核批准后实施。施工组织设计应包括施工进度计划、施工方案、施工平面布置图等内容。

2.工期延误与提前：

如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任，每逾期一天，应按照合同总价的[逾期违约金比例]%向发包人支付违约金。如逾期超过[规定天数]，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿因此造成的损失。

如因发包人原因导致工期延误，经双方协商后可相应顺延工期。如发包人要求提前竣工，应提前[规定时间]通知承包人，并经承包人同意后，签订提前竣工协议，发包人应支付相应的赶工费用。

八、工程变更

1.工程变更应经双方协商一致，并签订工程变更协议。工程变更协议应包括变更的内容、变更的价款、变更的工期等内容。

2.如因工程变更导致合同价款增加或减少，双方应按照合同约定的计价方式进行调整。如因工程变更导致工期延误，应相应顺延工期。

九、竣工验收与结算

1.竣工验收：工程竣工后，承包人应及时通知发包人进行验收。发包人应在接到通知后[规定时间]内组织验收，如逾期未组织验收，视为工程验收合格。验收合格后，双方应签订竣工验收报告。

2.结算方式：工程竣工结算应按照合同约定的计价方式进行，承包人应在竣工验收合格后[规定时间]内提交竣工结算报告，经发包人审核确认后，双方应在[规定时间]内办理竣工结算手续。如发包人未在规定时间内审核确认竣工结算报告，视为认可竣工结算报告的内容。

十、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他条款

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕并付清全部款项后终止。

2.本合同一