2024年综合安防系统施工分包合同3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年综合安防系统施工分包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.1.1分包方名称

1.1.2分包方法定代表人

1.1.3分包方注册资本

1.1.4分包方住所

1.1.5分包方联系方式

1.2总包方基本信息

1.2.1总包方名称

1.2.2总包方法定代表人

1.2.3总包方注册资本

1.2.4总包方住所

1.2.5总包方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.分包范围及内容

3.1分包范围

3.2分包内容

3.3分包工程量

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款

4.2付款方式

4.3付款时间

4.4付款条件

5.分包工程进度及验收

5.1分包工程进度安排

5.2验收标准

5.3验收程序

5.4验收时间

5.5验收结果处理

6.质量保证

6.1质量标准

6.2质量责任

6.3质量保证期

6.4质量争议解决

7.工程安全及环保

7.1安全生产责任

7.2环保要求

7.3安全生产措施

7.4环保措施

8.保密条款

8.1保密信息

8.2保密义务

8.3违约责任

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约金计算

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

10.4争议解决费用

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同生效日期

12.3合同终止条件

12.4合同终止日期

13.其他约定事项

13.1法律适用

13.2不可抗力

13.3合同附件

14.合同签署及生效

14.1合同签署

14.2合同生效

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.1.1分包方名称：安防科技有限公司

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方注册资本：人民币1000万元

1.1.4分包方住所：省市区路号

1.2总包方基本信息

1.2.1总包方名称：建设集团有限公司

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方注册资本：人民币5000万元

1.2.4总包方住所：省市区路号

2.项目概况

2.1项目名称：综合安防系统建设项目

2.2项目地点：省市区街道

2.3项目规模：占地面积5000平方米，建筑面积3000平方米

2.4项目工期：自合同生效之日起，90天内完成施工及验收

3.分包范围及内容

3.1分包范围：本合同所述综合安防系统建设项目的全部施工内容，包括但不限于监控摄像头安装、门禁系统施工、报警系统布线等。

3.2分包内容：详细施工清单见附件一。

3.3分包工程量：详见附件一工程量清单。

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币万元整。

4.2付款方式：分阶段付款，具体如下：

4.2.1签订合同后5个工作日内支付合同总价的30%；

4.2.2施工完成并经总包方验收合格后支付合同总价的50%；

4.2.3项目竣工验收合格后支付合同总价的20%；

4.3付款时间：按上述付款方式的具体约定执行。

4.4付款条件：按工程进度和质量要求完成分包工作，并经总包方验收合格。

5.分包工程进度及验收

5.1分包工程进度安排：详见附件二施工进度计划。

5.2验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收。

5.3验收程序：由总包方组织验收，分包方配合。

5.4验收时间：施工完成后7个工作日内进行验收。

5.5验收结果处理：验收不合格的，由分包方负责整改，直至合格。

6.质量保证

6.1质量标准：按照国家相关标准和规范执行。

6.2质量责任：分包方对分包工程的施工质量承担全部责任。

6.3质量保证期：自竣工验收合格之日起，两年内。

6.4质量争议解决：由双方协商解决，协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。

7.工程安全及环保

7.1安全生产责任：分包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

7.2环保要求：分包方必须遵守国家有关环保的法律、法规和标准，采取有效措施保护环境。

7.3安全生产措施：详见附件三安全生产措施。

7.4环保措施：详见附件四环保措施。

8.保密条款

8.1保密信息

8.1.1本合同双方在履行合