通信建设工程施工合同(示范合同)7篇.docx

通信建设工程施工合同(示范合同)7篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方通信建设工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

二、合同工期

1.开工日期：

2.竣工日期：

3.合同工期：

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币元整（￥）。

2.支付方式：银行转账。

3.支付节点：预付款为合同价款的%，中期款为合同价款的%，尾款为合同价款的%。具体支付时间节点根据实际工程进度和双方约定进行支付。

四、技术标准与要求

1.甲方应在施工前向乙方提供详细的技术标准和要求。乙方应严格按照甲方提供的技术标准和要求进行施工。

2.甲方可委托第三方对乙方施工进行质量监督，确保工程质量符合标准要求。

五、双方权利义务

1.甲方权利：甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工符合合同约定和技术标准要求。甲方有权要求乙方按照施工进度进行施工，确保工程按时完成。甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和维护服务。

2.甲方义务：甲方应按时向乙方支付合同价款，确保施工顺利进行。甲方应向乙方提供必要的技术支持和维护服务。甲方应确保施工场地的安全，为乙方施工提供必要的便利条件。

3.乙方权利：乙方有权要求甲方按时支付合同价款。乙方有权要求甲方提供必要的技术支持和维护服务。乙方有权在施工过程中对甲方提出的技术标准和要求提出异议。

4.乙方义务：乙方应严格按照合同约定和技术标准要求施工，确保工程质量符合要求。乙方应按时向甲方提交施工进度报告，确保工程按时完成。乙方应提供必要的技术支持和维护服务，确保甲方正常使用通信设施。

六、违约责任及赔偿金额的计算方法

1.甲方违约责任：甲方未按时支付合同价款或未提供必要的技术支持和维护服务，应承担相应的违约责任。具体赔偿金额根据实际损失进行确定。

2.乙方违约责任：乙方未严格按照合同约定和技术标准要求施工，导致工程质量不符合要求或未按时完成施工任务，应承担相应的违约责任。具体赔偿金额根据实际损失进行确定。

七、争议解决及管辖法院

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规和相关规定，积极配合法院审理案件。待判决生效后，双方应认真履行判决结果，确保合同得以全面履行。若一方不履行判决结果，另一方有权向法院申请强制执行。在申请强制执行过程中，相关费用由违约方承担。违约方还应当赔偿因违约行为给守约方造成的实际损失和合理费用。

篇2

示范合同

合同编号：[合同编号]

发包方：[发包方公司名称]

承包方：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.项目名称：[项目名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.承包方式：[承包方式]

二、工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期：[合同工期]

三、工程质量及验收标准

1.质量标准：[质量标准]

2.验收标准：[验收标准]

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：[合同价款]

2.支付方式：[支付方式]

五、履约保证金及结算方式

1.履约保证金：[履约保证金金额]

2.结算方式：[结算方式]

六、双方职责与义务

1.发包方职责与义务：

（1）负责办理相关手续，提供相关资料，确保工程的顺利进行。

（2）负责协调各方关系，确保工程各方的顺利沟通。

（3）负责支付工程进度款和结算款，确保工程的资金保障。

2.承包方职责与义务：

（1）负责按照合同约定完成工程施工任务，确保工程质量符合验收标准。

（2）负责在施工过程中遵守相关法律法规和发包方的规章制度，确保施工的安全和顺利进行。

（3）负责提供相关资料，协助发包方办理相关手续。

七、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。

2.赔偿损失：如一方违反合同约定，需赔偿因此给对方造成的全部损失。

八、争