高性能涂料施工劳务分包协议样本版A版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

高性能涂料施工劳务分包协议样本版A版

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1分包方的主体资格及资质证明

1.2总包方的主体资格及资质证明

1.3合同所称的高性能涂料的定义

第二条工程范围与施工内容

2.1工程范围的具体描述

2.2施工内容的详细说明

第三条合同价格与支付方式

3.1合同价格的确定方式

3.2支付方式与支付时间

第四条施工期限与工程质量

4.1施工期限的约定

4.2工程质量的标准和要求

第五条施工安全与环保要求

5.1施工安全的具体要求

5.2环保要求的详细规定

第六条技术指导与培训

6.1总包方提供的技术指导与支持

6.2分包方人员的培训安排

第七条违约责任与赔偿

7.1分包方的违约行为及责任

7.2总包方的违约行为及责任

7.3赔偿金额的计算方式

第八条争议解决方式

8.1双方协商解决争议的方式

8.2提交仲裁机构仲裁的方式

8.3向人民法院提起诉讼的方式

第九条合同的变更与解除

9.1合同变更的条件与程序

9.2合同解除的条件与程序

第十条保密条款

10.1双方对合同内容保密的约定

10.2违反保密条款的责任

第十一条不可抗力

11.1不可抗力的定义及范围

11.2不可抗力事件对合同履行的影响及处理方式

第十二条合同的生效、终止与解除

12.1合同生效的条件

12.2合同终止的条件

12.3合同解除的条件

第十三条法律适用与争议解决

13.1合同适用的法律法规

13.2争议解决的方式及地域

第十四条其他条款

14.1双方约定的其他权利义务

14.2对本合同的解释权归属

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1分包方的主体资格及资质证明

分包方应具备相应的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等合法有效的证件，且具备与本合同工程相适应的施工能力和技术水平。

1.2总包方的主体资格及资质证明

总包方应具备相应的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等合法有效的证件，且具备与本合同工程相适应的施工能力和技术水平。

1.3合同所称的高性能涂料的定义

本合同所称的高性能涂料是指具有优异的耐候性、耐腐蚀性、附着力和装饰性等性能的涂料，具体品种和性能要求见合同附件。

第二条工程范围与施工内容

2.1工程范围的具体描述

本合同工程范围包括：高性能涂料的施工、调试、验收及售后服务等内容。

2.2施工内容的详细说明

施工内容主要包括：高性能涂料的涂装施工、涂装工艺的优化、施工过程中的质量控制、施工后的验收及售后服务等。

第三条合同价格与支付方式

3.1合同价格的确定方式

本合同的价格根据工程量、材料价格、人工费用等因素确定，具体价格见合同附件。

3.2支付方式与支付时间

支付方式为银行转账，支付时间分别为工程进度达到50%、70%和工程完工后验收合格时。

第四条施工期限与工程质量

4.1施工期限的约定

本合同工程的施工期限为年，自双方签订合同之日起计算。

4.2工程质量的标准和要求

工程质量应符合国家相关标准和规范要求，高性能涂料的性能指标应达到合同附件约定的要求。

第五条施工安全与环保要求

5.1施工安全的具体要求

分包方应按照国家和地方的安全生产法律法规，制定施工安全措施，确保施工过程中的安全。

5.2环保要求的详细规定

分包方应按照国家和地方的环保法律法规，采取有效措施，确保施工过程中的环境保护。

第六条技术指导与培训

6.1总包方提供的技术指导与支持

总包方应提供高性能涂料的施工技术指导，协助分包方解决施工过程中的技术问题。

6.2分包方人员的培训安排

分包方应对从事高性能涂料施工的人员进行培训，确保其具备相应的施工技能和安全知识。

第八条争议解决方式

8.1双方协商解决争议的方式

双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议，如协商不成，则按照本合同约定的争议解决方式处理。

8.2提交仲裁机构仲裁的方式

如双方协商不成，任何一方均可向约定的仲裁机构提交仲裁申请，按照双方约定的仲裁规则进行仲裁。

8.3向人民法院提起诉讼的方式

如双方约定仲裁无效或者未约定仲裁，任何一方均可向人民法院提起诉讼，解决合同争议。

第九条合同的变更与解除

9.1合同变更的条件与程序

合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。

9.2合同解除的条件与程序

合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议