2024承诺高水平顶管施工合同版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024承诺高水平顶管施工合同版B版

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1合同双方

1.2合同标的

1.3合同工期的定义

2.合同价格与支付

2.1合同总价

2.2支付方式

2.3价格调整

3.施工要求与标准

3.1施工方案

3.2施工进度计划

3.3施工质量标准

4.合同的履行

4.1承包商的责任

4.2发包人的责任

4.3合同变更

5.合同的完成与验收

5.1工程验收

5.2工程移交

5.3工程保修

6.违约责任

6.1承包商的违约责任

6.2发包人的违约责任

7.合同争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

8.合同的解除

8.1合同解除的条件

8.2合同解除的后果

9.合同的效力

9.1合同的开始执行

9.2合同的终止

10.合同的保密条款

10.1保密信息的定义

10.2保密责任的履行

11.合同的适用法律与管辖

11.1适用法律

11.2争议管辖

12.其他条款

12.1通知与送达

12.2不可抗力

12.3附录与附件

13.合同的签署与生效

13.1签署日期

13.2合同生效的条件

14.附件

14.1施工图纸

14.2技术规范

14.3工程量清单

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1合同双方

1.2合同标的

本合同的标的为：（工程名称），包括但不限于设计、施工、设备供应、培训、技术支持等。

1.3合同工期的定义

合同工期指自合同签字之日起至工程竣工交付之日止的时间。

第二条合同价格与支付

2.1合同总价

本合同总价为人名币（大写）：（金额），小写：（金额）。

2.2支付方式

支付方式分为（分期支付/一次性支付），具体支付安排见附件。

2.3价格调整

合同总价在（条件）下可以进行调整，具体调整方式见附件。

第三条施工要求与标准

3.1施工方案

承包商应按照合同约定的标准和规范，制定详细的施工方案，并提交给发包人审批。

3.2施工进度计划

承包商应按照合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并提交给发包人审批。

3.3施工质量标准

本合同工程的质量标准为（等级），具体要求见附件。

第四条合同的履行

4.1承包商的责任

承包商应按照合同约定，完成工程的施工、设备供应、培训、技术支持等工作。

4.2发包人的责任

发包人应按照合同约定，提供施工场地、基础设施、许可等必要条件，并按时支付合同价款。

4.3合同变更

合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

第五条合同的完成与验收

5.1工程验收

工程验收包括但不限于（设备验收、工程质量验收、功能验收等），具体验收标准和程序见附件。

5.2工程移交

工程验收合格后，承包商应将工程移交发包人，并协助发包人进行运营和维护。

5.3工程保修

承包商应对工程质量承担（期限）的保修责任，具体保修范围和方式见附件。

第六条违约责任

6.1承包商的违约责任

承包商未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体违约责任见附件。

6.2发包人的违约责任

发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体违约责任见附件。

第八条合同的解除

8.1合同解除的条件

（1）不可抗力导致合同无法履行；

（2）一方明确表示不履行主要债务；

（3）一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（4）一方违约行为严重导致合同目的不能实现；

（5）法律、法规、政策变化导致合同无法履行。

8.2合同解除的后果

合同解除后，双方应按照合同约定处理已经发生的费用和债务，并承担相应的违约责任。

第九条合同的效力

9.1合同的开始执行

本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的履行完毕之日止。

9.2合同的终止

合同终止后，双方的权利和义务自行终止，但合同中约定的保密条款、争议解决等条款仍然有效。

第十条合同的保密条款

10.1保密信息的定义

保密信息指合同双方在合同履行过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息。

10.2保密责任的履行

双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。违反保密义务的，应承担违约责任。

第十一条合同的适用法律与管辖

11.1适用法律

本合同适用中华人民共和国法律。

11.2争议管辖

合同争议解决的管辖法院为合同双方所在地人民法院。

第十二条其他条款

12.1通知与送达

双方通过书面形式发出的通知，应以邮递方式送达对方指定的地