智能停车场建设工程简易施工合同.docxVIP

智能停车场建设工程简易施工合同

甲方（建设单位）：_______

地址：________________

法定代表人：_______

联系电话：________________

乙方（施工单位）：_______

地址：________________

法定代表人：_______

联系电话：________________

鉴于甲方需要建设智能停车场，乙方愿意承接该工程，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______智能停车场建设工程

2.工程地点：________________

3.工程规模：_______平方米

4.工程内容：主要包括停车场设施、监控系统、照明系统、消防系统等。

二、工程工期

1.工程开工日期：_______

2.工程竣工日期：_______

3.工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付_______元违约金。

三、工程款项

1.工程总价：_______元（大写：_______）

2.付款方式：分阶段付款，具体如下：

（1）开工前支付合同总价_______%作为预付款；

（2）工程进度达到_______%时，支付合同总价_______%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价_______%作为竣工验收款；

（4）保修期满后，支付合同总价_______%作为保修金。

3.付款时间：按上述付款方式，乙方应在收到甲方付款通知后_______日内将相关款项支付至甲方指定账户。

四、工程质量

1.工程质量标准：符合国家现行有关工程质量标准及设计要求。

2.工程验收：工程竣工后，由甲方组织验收，乙方应提供相关资料，配合甲方进行验收。

3.质量保证期：自竣工验收合格之日起_______年内。

五、工程保修

1.乙方对工程进行保修，保修范围及内容如下：

（1）停车场设施：_______年内；

（2）监控系统：_______年内；

（3）照明系统：_______年内；

（4）消防系统：_______年内。

2.保修期内，如因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿维修。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付_______元违约金；

（2）未按约定提供施工场地、相关资料等，导致工程延误，应承担相应责任。

2.乙方违约责任：

（1）未按约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付_______元违约金；

（2）工程质量不符合约定，应承担相应责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。

甲方（建设单位）：________________

乙方（施工单位）：________________

签订日期：_______

甲方（建设单位）盖章：

乙方（施工单位）盖章：