工程承包答辩状.docxVIP

工程承包纠纷答辩状

一、答辩人基本信息

答辩人（反诉原告）：[公司全称]

统一社会信用代码：[具体代码]

法定代表人：[姓名]职务：[具体职务]

地址：[详细地址]

联系电话：[电话号码]

委托代理人：[姓名]，[律师事务所名称]律师，联系电话：[电话号码]

委托代理人：[姓名]，[公司部门名称]职员，联系电话：[电话号码]

二、被答辩人基本信息

被答辩人（反诉被告）：[公司全称/个人姓名]

统一社会信用代码/身份证号码：[具体代码/号码]

法定代表人/个人：[姓名]职务（如有）：[具体职务]

地址：[详细地址]

联系电话：[电话号码]

三、答辩事由

因被答辩人[公司全称/个人姓名]就与答辩人[公司全称]之间的[工程名称]工程承包合同纠纷向贵院提起诉讼（案号：[具体案号]），答辩人现就被答辩人的诉讼请求及所依据的事实与理由，依法进行答辩，并提出反诉，恳请贵院依法查明事实，公正裁决。

四、答辩意见

（一）针对被答辩人主张“答辩人逾期竣工，应承担违约金”的答辩

1.被答辩人主张答辩人逾期竣工与事实不符，案涉工程延期系被答辩人多方面违约行为导致，答辩人无任何过错，不应承担逾期竣工责任。

首先，被答辩人未按合同约定及时提供施工图纸，严重影响工程开工及施工进度。根据双方签订的《[工程名称]工程承包合同》（以下简称“合同”）第[X]条约定：“被答辩人应在工程开工前[X]日向答辩人提供完整的施工图纸[X]套（含电子版），若图纸提供延迟，工期相应顺延”。但实际履行过程中，被答辩人直至[具体日期]才向答辩人交付完整施工图纸，较合同约定时间延迟[X]天。在此期间，答辩人虽多次以书面函件（详见证据一：《关于催促提供施工图纸的函》及快递签收记录）、现场沟通等方式催促，但被答辩人始终未能按约交付，导致工程开工时间从原计划的[原计划开工日期]推迟至[实际开工日期]，直接造成工期基础延误[X]天。

其次，被答辩人未按合同约定支付工程进度款，导致答辩人资金周转困难，被迫暂停部分施工工序。合同第[X]条明确约定了工程进度款支付节点及比例：“工程完成[X]%工程量时，被答辩人应向答辩人支付至合同总价款的[X]%进度款；工程完成[X]%工程量时，支付至合同总价款的[X]%”。答辩人于[具体日期]完成[X]%工程量，并按合同约定向被答辩人提交了《工程进度款支付申请报告》及相关工程量核算资料（详见证据二：《工程进度款支付申请报告》、工程量清单及监理单位审核意见），监理单位已于[具体日期]审核通过该申请，但被答辩人直至[实际付款日期]才支付该笔进度款，逾期付款[X]天；后续答辩人于[具体日期]完成[X]%工程量并再次提交进度款申请（详见证据三：第二笔《工程进度款支付申请报告》及监理审核记录），被答辩人同样逾期[X]天支付。根据《民法典》第八百零三条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失”，被答辩人逾期支付进度款的行为，不仅导致答辩人无法及时支付材料采购款、劳务工资，还造成部分施工班组因资金问题暂停作业，直接延误工期[X]天。

最后，被答辩人在施工过程中多次提出设计变更，且未及时确认变更方案，进一步延长工期。施工期间，被答辩人因自身需求，于[具体日期]、[具体日期]先后两次向答辩人发出《设计变更通知》（详见证据四：《设计变更通知》及签收记录），要求对[具体工程部位]的结构、材料进行调整。根据合同第[X]条约定：“若被答辩人提出设计变更，应提前[X]日向答辩人出具书面变更通知，并在[X]日内确认变更后的施工方案及工期调整方案，因变更导致工期增加的，工期相应顺延”。但在实际操作中，被答辩人虽提出变更要求，却未及时组织设计单位、监理单位与答辩人共同确认变更施工方案，其中第一次变更方案直至[具体日期]才最终确定，延误工期[X]天；第二次变更因被答辩人内部意见不一致，方案反复修改，直至[具体日期]才确认，又延误工期[X]天。此外，设计变更还导致答辩人已完成的部分工程（如[具体工程内容]）需拆除重做，产生额外的工期成本与费用损失，该部分延误责任完全在于被答辩人。

2.退一步而言，即使认定存在工期延误，被答辩人主张的违约金计算标准也远超法律规定及合同合理范围，应予以调低。

被答辩人在起诉状中主张按合同总价款的[X]%/日计算逾期竣工违约金，暂计至[具体日期]为[X]元。但根据双方合同第[X]条约定，逾期竣工违约金的计算标准应为“合同总价款的[X]‰/日”，且“累计违约金不超过合同总价款的[X]%”，被答辩人明显擅自提高了违约金计算比例，与合同约定不符。同时，根据《民法典》第五百八十五条规定：“约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少”，结合