2025年高速铁路大数据检查站改建工程施工合同.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025年高速铁路大数据检查站改建工程施工合同

合同编号：

工程概况

本工程为高速铁路大数据检查站改建工程，位于（具体位置），工程内容包括但不限于检查站的改建、相关设备设施的安装、通信网络的升级以及与现有铁路系统的整合。本工程的建设旨在提高高铁检查站的智能化水平和运营效率，确保铁路运输的安全性和便捷性。

发包人信息

发包人名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

承包人信息

承包人名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

工程范围

检查站改建：包括但不限于检查站主体结构的改建、智能化设备的安装、通信网络的升级及配套设施的建设。

设备设施安装：包括但不限于大数据分析系统、安全检测设备、自动化控制系统及相关软件的安装与调试。

通信网络升级：包括但不限于高速铁路专用通信网络的改建、光纤铺设及相关设备的安装。

系统整合：将改建后的检查站系统与现有铁路运营系统进行整合，确保数据互通和系统兼容。

工期

工期：本工程开工日期为年月日，预计竣工日期为年月日，总工期为天。

工期顺延：若因发包人原因、不可抗力或政府行为导致工期延误，承包人有权申请工期顺延。

质量标准

承包人承诺严格按照国家及铁路行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量和安全。

工程质量应达到（具体质量标准）的要求，并通过相关主管部门的验收。

合同价款

本合同总金额为人民币元（大写：）。

付款方式：

a.合同签订后，发包人支付合同总价的%作为预付款；

b.工程进度达到%时，发包人支付合同总价的%作为进度款；

c.工程竣工并通过验收后，发包人支付剩余合同款。

双方的责任和义务

发包人责任：

a.负责提供工程所需的土地、场地及相关资源；

b.按时支付合同款项，不得无故拖延；

c.负责协调与政府相关部门的关系，确保工程顺利进行。

承包人责任：

a.按照合同约定的时间、质量要求完成工程，不得无故拖延工期；

b.负责施工期间的安全管理，确保工程安全和人员安全；

c.负责工程的维护和保修，确保工程在质量保修期内正常使用。

安全责任

承包人应对施工期间的安全负全部责任，包括但不限于施工人员的安全、设备的安全及周边环境的安全。

承包人应为施工人员购买相关保险，并承担因施工不当造成的第三者损失责任。

验收

工程完成后，发包人应在个工作日内组织验收，验收标准以合同约定的质量标准为准。

若验收不合格，承包人应在发包人要求的时间内进行整改，并承担相应费用。

质量保修

质量保修期为年，自工程竣工验收之日起计算。

在保修期内，若工程出现质量问题，承包人应免费进行维修或更换，直至问题解决为止。

违约责任

若因承包人原因导致工期延误，每延误一日，承包人应支付合同总价的%作为违约金，最高不超过合同总价的%。

若因发包人原因导致工程无法按期进行，承包人有权要求顺延工期，并要求发包人赔偿造成的损失。

若承包人未能达到约定的质量标准，发包人有权要求承包人进行整改，并承担由此产生的费用。

争议解决

因本合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向（约定的仲裁机构或法院）提起诉讼。

合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式份，双方各执份。

其他条款

本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同的任何修改或补充均需以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

发包人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

承包人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：