总包合同技术要求模板(3篇).docxVIP

第1篇

一、合同名称

【项目名称】总包合同

二、合同双方

1.甲方（建设单位）：【甲方全称】

2.乙方（施工单位）：【乙方全称】

三、项目概况

1.项目名称：【项目名称】

2.项目地点：【项目地址】

3.项目规模：【项目规模描述，如：建筑面积、占地面积等】

4.项目类型：【项目类型，如：住宅、商业、工业等】

5.合同工期：【合同工期，如：XX个月】

四、技术要求

1.设计要求

-设计依据：遵循国家及地方相关设计规范、标准。

-设计深度：满足施工图设计要求，确保施工顺利进行。

-设计变更：设计变更需经甲方、乙方及设计单位协商一致，并办理相应手续。

2.施工要求

-施工质量：严格按照国家及地方相关施工质量标准执行，确保工程质量合格。

-施工进度：按照合同工期要求，合理安排施工计划，确保工程按期完成。

-施工安全：严格执行安全生产法规，确保施工安全无事故。

-施工文明：遵守施工现场管理规定，保持施工现场整洁有序。

3.材料设备要求

-材料质量：选用符合国家及行业标准的合格材料，确保材料质量。

-设备性能：选用性能稳定、安全可靠的设备，确保设备运行正常。

-材料设备供应：乙方负责材料设备的采购、运输、验收，确保材料设备及时到位。

4.施工工艺要求

-施工工艺：采用先进的施工工艺，提高施工效率，确保工程质量。

-施工技术：严格执行施工技术规范，确保施工技术合理、可靠。

-施工质量控制：建立健全施工质量控制体系，确保施工质量符合要求。

5.验收要求

-验收标准：按照国家及地方相关验收标准执行。

-验收程序：工程验收分为分项验收、分部验收和竣工验收三个阶段。

-验收资料：乙方需提供完整的工程验收资料，包括施工图、施工记录、检验报告等。

6.售后服务要求

-售后服务期限：自竣工验收合格之日起计算，一般为【售后服务期限】年。

-售后服务内容：提供设备调试、维护、维修等服务。

-售后服务责任：乙方对工程在保修期内出现的质量问题负责，确保及时解决。

五、违约责任

1.甲方违约责任

-未能按时支付工程款的，应向乙方支付【违约金比例】的违约金。

-未按约定提供设计变更的，应承担相应的责任。

2.乙方违约责任

-工程质量不合格的，应返工或修复，并承担相应的费用。

-工程进度延误的，应承担相应的责任。

-工程安全事故的，应承担相应的责任。

六、争议解决

1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

2.如协商不成，可向【仲裁委员会】申请仲裁或向【人民法院】提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式【份数】份，甲乙双方各执【份数】份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（建设单位）签字（或盖章）：

乙方（施工单位）签字（或盖章）：

签订日期：

附件：

1.设计文件

2.施工图纸

3.材料设备清单

4.其他相关文件

第2篇

一、项目概述

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目业主：____________________

4.项目总投资：____________________

5.项目工期：____________________

二、技术标准与规范

1.设计规范：

-国家及地方相关设计规范

-行业标准

-企业标准

2.施工规范：

-国家及地方相关施工规范

-行业标准

-企业标准

3.质量标准：

-国家及地方相关质量标准

-行业标准

-企业标准

4.环保要求：

-符合国家及地方环保法规

-减少施工过程中的环境污染

三、设计要求

1.设计深度：

-初步设计：满足施工图设计要求

-施工图设计：满足施工及验收要求

2.设计内容：

-建筑设计：包括平面、立面、剖面图等

-结构设计：包括结构计算书、施工图等

-电气设计：包括强电、弱电施工图等

-水暖设计：包括给排水、供暖、通风施工图等

3.设计变更：

-设计变更需经业主同意，并办理变更手续

-设计变更费用由变更原因方承担

四、施工要求

1.施工组织设计：

-施工组织设计需经业主批准

-施工组织设计应包括施工方案、进度计划、资源配置等

2.施工工艺：

-严格按照设计文件和施工规范进行施工

-采用先进的施工工艺和设备，提高施工质量

3.施工质量控制：