2025四川省建设工程施工合同示范文本.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025四川省建设工程施工合同示范文本

合同编号：

签订地点：

签订日期：

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）就工程的施工事项协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：。

1.2工程地点：。

1.3工程内容：。

1.4工程承包范围：。

第二条合同工期

2.1计划开工日期：，计划竣工日期：，总工期为天。

2.2工期顺延的情形：

（1）甲方未按合同约定支付工程进度款，导致乙方无法正常施工；

（2）不可抗力；

（3）甲方变更设计导致施工无法进行；

（4）其他非乙方原因导致的工期延误。

2.3乙方应采取合理措施确保工期，若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金元。

第三条质量标准

3.1工程质量要求：。

3.2执行标准：。

3.3质量保修：

（1）质量保修范围包括；

（2）质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算；

（3）乙方应在接到甲方保修通知后小时内到达现场进行维修。

第四条合同价款与支付方式

4.1合同总价款：人民币元（大写：）。

4.2付款方式：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款；

（2）进度款：按照工程进度支付，具体节点为；

（3）最终结算款：工程竣工验收合格后，双方办理结算，支付剩余款项。

4.3乙方应提供合法有效的发票，甲方在收到发票后日内支付相应款项。

第五条双方责任与义务

5.1甲方责任：

（1）按时支付合同价款；

（2）提供施工场地及施工条件；

（3）及时审批乙方提交的施工组织设计、进度计划等文件；

（4）组织工程竣工验收。

5.2乙方责任：

（1）按合同约定的工期、质量完成施工任务；

（2）严格遵守安全生产规定，确保施工安全；

（3）做好施工现场的环境保护工作；

（4）配合甲方进行工程验收和结算。

第六条工程变更与签证

6.1工程变更：

（1）甲方需要变更设计的，应提前书面通知乙方；

（2）乙方擅自变更设计的，甲方有权要求恢复原状，并承担由此造成的损失。

6.2现场签证：

（1）施工过程中，乙方提出签证申请的，甲方应在收到申请后日内予以确认；

（2）签证内容应经双方签字确认后方可施工。

第七条违约责任

7.1甲方违约责任：

（1）未按合同约定支付工程价款的，每逾期一天，按同期贷款基准利率支付违约金；

（2）未按约定提供施工条件导致工期延误的，工期相应顺延。

7.2乙方违约责任：

（1）未按合同约定工期完成工程的，每延误一天，支付违约金元；

（2）施工质量不符合约定的，乙方应返工或修复，并承担相应费用；

（3）施工现场管理混乱导致安全事故的，乙方应承担相应责任。

第八条争议解决

本合同履行过程中若发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式份，甲乙双方各执一份，其余用于报备。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：