工程合同违约函范本模板(3篇).docxVIP

第1篇

【公司/单位名称】

【收件人姓名】

【收件人职务】

【收件人单位名称】

【收件人地址】

【日期】

尊敬的【收件人姓名】：

我方【公司/单位名称】（以下简称“我方”）与贵方【收件人单位名称】（以下简称“贵方”）于【合同签订日期】签订了编号为【合同编号】的《【工程名称】工程合同》（以下简称“本合同”）。根据合同约定，我方应于【合同约定的履行期限】内完成【工程内容】，并达到【工程质量标准】。然而，截止至【违约通知日期】，我方发现贵方存在以下违约行为：

一、违约事实

1.贵方未按照合同约定的【付款期限】支付工程款，截至目前，贵方尚欠我方工程款【具体金额】元。

2.贵方未按照合同约定的【材料供应时间】提供所需材料，导致我方工程进度延误。

3.贵方未按照合同约定的【工程质量标准】进行施工，我方在验收过程中发现【具体质量问题】。

二、违约责任

根据《中华人民共和国合同法》及《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，贵方应承担以下违约责任：

1.依法支付我方因违约造成的【具体损失】。

2.依法承担因违约导致我方停工、窝工、返工等造成的损失。

3.依法承担因违约导致我方工程进度延误的赔偿责任。

4.依法承担因违约导致我方工程质量不符合约定标准的赔偿责任。

三、处理要求

1.请贵方在接到本违约通知之日起【具体期限】内，向我方支付尚欠的工程款【具体金额】元。

2.请贵方在接到本违约通知之日起【具体期限】内，按照合同约定的时间提供所需材料，确保我方工程进度不受影响。

3.请贵方在接到本违约通知之日起【具体期限】内，对存在质量问题的工程部位进行整改，确保工程质量符合合同约定。

4.如贵方未在规定期限内履行上述义务，我方将依法采取以下措施：

（1）向有关行政部门投诉，要求贵方承担相应的法律责任；

（2）向人民法院提起诉讼，依法维护我方合法权益。

四、其他

1.本违约通知构成对贵方违约行为的正式通知，贵方应自收到本通知之日起立即采取补救措施。

2.本违约通知一式两份，我方和贵方各执一份，具有同等法律效力。

敬请贵方予以重视，并尽快予以回复。如有疑问，请与我方联系，联系电话：【联系电话】。

特此通知！

顺祝商祺！

【公司/单位名称】

（盖章）

附件：相关证据材料

【附件说明】

（此处附上与违约事实相关的证据材料，如付款凭证、材料供应记录、工程质量验收报告等。）

【注意】

以上范本仅供参考，具体违约情况及违约责任应根据实际情况和合同条款进行调整。在实际操作中，请务必咨询专业法律人士。

第2篇

[地址]

[邮编]

[日期]

[收件人姓名]

[收件人职位]

[公司/单位名称]

[地址]

尊敬的[收件人姓名]：

您好！

我方[公司/单位名称]（以下简称“甲方”）与贵方[公司/单位名称]（以下简称“乙方”）于[签订合同日期]签订了编号为[合同编号]的《[合同名称]合同》（以下简称“本合同”）。根据合同约定，双方应严格履行各自的权利和义务。然而，近期我方发现乙方在合同履行过程中存在严重违约行为，现特此致函，要求乙方立即采取补救措施，并承担相应的违约责任。

一、违约事实

1.乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，截至[具体日期]，工程进度仅为[实际完成进度]，远低于合同约定的[约定进度]。

2.乙方在施工过程中，未严格按照设计图纸和施工规范进行操作，导致工程质量不符合合同约定的标准，具体表现为：

a.[具体质量问题1]；

b.[具体质量问题2]；

c.[具体质量问题3]。

3.乙方在合同履行过程中，未按照约定支付工程进度款，截至[具体日期]，尚有[具体金额]未支付。

4.乙方在合同履行过程中，未履行合同约定的保密义务，泄露了甲方的商业秘密。

二、违约责任

根据《中华人民共和国合同法》及《建设工程施工合同》的相关规定，乙方应承担以下违约责任：

1.乙方应立即停止违约行为，按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程质量符合合同约定的标准。

2.乙方应赔偿甲方因乙方违约行为造成的直接经济损失，包括但不限于：

a.工程返工、修复费用；

b.工期延误造成的经济损失；

c.保密费用损失。

3.乙方应支付甲方因违约行为产生的律师费、诉讼费等合理费用。

4.乙方应承担因违约行为给甲方造成的其他损失。

三、要求与期限

1.请乙方在收到本函后[具体期限]内，向我方提交书面整改措施及补救方案。

2.请乙方在[具体期限]内，支付完毕未支付的全部工程进度款。

3.如乙方未能在规定期限内采取补救措施或支付款项，甲方将保留采取法律手段追究乙方违约责任的权利。

敬请乙方予以重视，并尽快予以回复。期待双方能够友好协商，共同维护合同的严肃性和双方的合法权益。

此致

敬礼！

[甲方公司/单位名称]

[甲方