2025年招标师招标采购合同工期延误纠纷典型案例深度剖析专题试卷及解析.pdfVIP

2025年招标师招标采购合同工期延误纠纷典型案例深度剖析专题试卷及解析1

2025年招标师招标采购合同工期延误纠纷典型案例深度剖

析专题试卷及解析

2025年招标师招标采购合同工期延误纠纷典型案例深度剖析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在工程招标采购合同履行过程中，因发包人未能及时提供施工场地，导致承包

人无法按期开工，由此产生的工期延误责任应如何认定？

A、由承包人承担，因其有义务在开工前自行解决场地问题

B、由发包人承担，因其未能履行合同约定的协助义务

C、由双方共同承担，根据公平原则合理分担损失

D、视为不可抗力，双方均不承担责任

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据《民法典》合同编规定，发包人负有按约定提供施工

场地、办理许可等协助义务。未能及时提供场地属于发包人违约，应承担由此导致的工

期延误责任。A选项错误，承包人没有义务自行解决应由发包人提供的场地；C选项错

误，此情形有明确的责任归属，不适用公平原则分担；D选项错误，发包人的行为不属

于不可抗力。知识点：合同履行中的协助义务及违约责任认定。易错点：将发包人的协

助义务与承包人的施工准备义务混淆，或错误地将发包人违约归为不可抗力。

2、某工程项目，承包人在合同约定的工期内，因遭遇百年一遇的特大暴雨导致关

键线路上的土方工程停工15天。承包人应及时采取的正确措施是？

A、等待天气好转后自行赶工，费用自理

B、立即书面通知监理工程师和发包人，申请工期顺延

C、直接向保险公司索赔，无需通知发包人

D、认为属于商业风险，放弃工期索赔

【答案】B

【解析】正确答案是B。遭遇不可抗力（如百年一遇的特大暴雨）导致工期延误，承

包人首要义务是及时通知合同相对方（监理工程师和发包人），并采取措施减少损失，

同时有权申请工期顺延。A选项错误，自行赶工可能无法获得费用和工期补偿；C选项

错误，保险索赔是损失补偿途径之一，但不能替代向发包人申请工期顺延的程序；D选

项错误，百年一遇的暴雨通常超出商业风险范畴，可认定为不可抗力。知识点：不可抗

力事件的处理程序与承包人的权利义务。易错点：混淆不可抗力与商业风险的界限，或

忽视及时通知的法定义务。

3、在工期延误纠纷中，若承包人主张因发包人设计变更导致工期延误，其最关键

的举证责任在于证明？

A、设计变更通知的真实性

2025年招标师招标采购合同工期延误纠纷典型案例深度剖析专题试卷及解析2

B、该设计变更必然导致工期延误的逻辑关系

C、因延误造成的具体经济损失金额

D、发包人发布变更指令时存在恶意

【答案】B

【解析】正确答案是B。工期延误索赔的核心是证明“因果关系”，即发包人的行为

（设计变更）与工期延误结果之间存在必然的、直接的因果联系。A选项是基础，但非

关键；C选项是费用索赔的举证重点，而非工期索赔；D选项中“恶意”并非工期索赔的

必要条件，过失或违约行为即可。知识点：工期延误索赔中的因果关系证明。易错点：

将举证重点放在了变更事实或损失金额上，而忽视了最核心的因果关系论证。

4、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人未在合同约定的期限内提交工

期顺延申请，将导致何种法律后果？

A、视为放弃工期顺延的权利

B、仍可申请，但需承担逾期申请的违约金

C、发包人有权拒绝，但仲裁机构可酌情支持

D、不影响其权利，只要能证明延误是发包人原因

【答案】A

【解析】正确答案是A。合同示范文本中通常约定，承包人应在知道或应当知道延

误事件发生后的一定期限内（如28天）提交工期顺延申请，此为“索赔的时效性”要求。

逾期未提交，视为放弃该项索赔权利。B、C、D选项均不符合合同约定和司法实践的

一般原则。知识点：工期索赔的时效性要求。易错点：认为只要事实存在，程序上的瑕

疵不影响实体权利，忽视了合同中对索赔程序的明确约定。

5、在共同延误（交叉延误）的情况下，即发包人原因和承包人原因同时存在导致

工期延误，责任应如何划分？

A、一律由承包人承担全部责任

B、一律由发包人承担全部责任