设计施工总承包合同epc合同(3篇).docxVIP

第1篇

合同编号：_______

甲方（业主）：________________________

乙方（承包商）：________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行某项目的EPC总承包事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：________________________

2.项目地点：________________________

3.项目规模：________________________

4.项目总投资：人民币________________________元

5.项目建设周期：自合同签订之日起____个月。

二、合同范围

1.乙方负责项目的勘察、设计、采购、施工、试运行等全过程工作。

2.乙方负责提供项目所需的全部设备、材料、施工机具等。

3.乙方负责项目的质量、安全、环保、进度等方面的管理。

4.乙方负责办理项目所需的各项审批手续。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币________________________元。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同价款的_____%作为预付款；

（2）项目完工并经验收合格后，甲方支付合同价款的_____%；

（3）项目试运行合格后，甲方支付合同价款的_____%；

（4）质保期满后，甲方支付合同价款的_____%。

四、工期及验收

1.项目建设周期：自合同签订之日起____个月。

2.验收标准：按照国家有关工程验收的规定进行。

3.验收程序：

（1）乙方在项目完工后，向甲方提交验收申请报告；

（2）甲方在收到验收申请报告后____个工作日内组织验收；

（3）验收合格后，甲方出具验收合格证明；

（4）验收不合格的，乙方应在接到甲方书面通知后____个工作日内进行整改，直至合格。

五、违约责任

1.甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付_____%的违约金。

2.乙方未按合同约定完成项目的，应向甲方支付_____%的违约金。

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

代表人（签字）：________________________

代表人（签字）：________________________

签订日期：________________________

附件：

1.项目勘察设计合同

2.项目采购合同

3.项目施工合同

4.项目试运行合同

5.其他相关文件

第2篇

甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就设计施工总承包项目（以下简称“本项目”）达成以下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：[项目名称]

1.2项目地点：[项目地点]

1.3项目规模：[项目规模]

1.4项目内容：包括但不限于设计、采购、施工、试运行等。

二、合同双方的权利和义务

2.1甲方权利和义务：

（1）提供项目所需的设计资料、技术标准、施工图纸等。

（2）按时支付合同价款。

（3）协助承包商办理相关审批手续。

（4）确保项目所需原材料、设备、资金等及时到位。

（5）按照合同约定对承包商进行监督检查。

2.2承包商权利和义务：

（1）按照合同约定完成设计、采购、施工、试运行等工作。

（2）确保项目质量、安全、进度符合相关标准和规范。

（3）按照甲方要求进行施工，保证施工质量。

（4）按照合同约定提供技术支持和服务。

（5）按时完成项目，确保试运行顺利进行。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：[合同价款]

3.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同价款的[百分比]作为预付款。

（2）工程进度达到约定节点时，甲方根据实际完成情况支付合同价款的[百分比]。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的[百分比]。

（4）保修期满后，甲方支付合同价款的[百分比]。

四、合同工期及延期

4.1合同工期：[合同工期]

4.2延期：

（1）因甲方原因导致工期延误，工期顺延。

（2）因不可抗力导致工期延误，工期顺延。

（3）因承包商原因导致工期延误，工期不予顺延。

五、质量标准及验收

5.1质量标准：本项目应达到[质量标准]。

5.2验收