施工合同履约管理条款(3篇).docxVIP

第1篇

一、合同履行原则

1.合同双方应遵循诚实信用原则，严格遵守国家法律法规和合同约定，全面履行合同义务。

2.合同双方应相互支持、协作配合，共同确保施工项目的顺利进行。

3.合同双方应遵循公平、公正、公开的原则，及时解决合同履行过程中的争议。

二、合同履行时间

1.合同工期自合同签订之日起计算，具体工期以合同约定为准。

2.合同双方应按照合同约定的时间节点，完成各项工程任务。

3.因不可抗力等因素导致工期延误，合同双方应协商解决，并按照实际情况调整工期。

三、工程质量要求

1.施工单位应按照工程设计文件、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.施工单位应定期对施工质量进行检查，发现问题及时整改。

3.工程验收合格后，合同双方应共同进行竣工验收，并签署验收报告。

四、工程进度管理

1.施工单位应按照合同约定的时间节点，编制施工进度计划，并报送监理单位审核。

2.监理单位应根据施工进度计划，对施工单位进行监督检查，确保工程进度。

3.合同双方应定期召开工程进度协调会，及时解决工程进度问题。

五、工程变更管理

1.因设计变更、工程量增减等原因导致工程内容发生变化，合同双方应协商确定变更内容。

2.合同双方应按照变更内容，及时调整合同价款、工期和工程量。

3.变更内容经双方确认后，由施工单位按照变更后的内容进行施工。

六、工程款支付

1.合同双方应按照合同约定，按期支付工程款。

2.施工单位应按照合同约定，提供工程进度、质量等相关证明材料。

3.监理单位应按照合同约定，对工程进度、质量进行审核，确保工程款支付合理。

七、争议解决

1.合同双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同所在地人民法院提起诉讼或申请仲裁。

3.争议解决期间，合同双方应继续履行合同义务。

八、合同解除

1.因不可抗力、违约等原因导致合同无法履行，合同双方可协商解除合同。

2.合同解除后，合同双方应按照约定进行合同解除后的结算。

3.合同解除不影响合同双方已经履行的合同义务。

九、其他约定

1.合同双方应遵守国家法律法规，履行合同义务。

2.合同双方应加强沟通与协作，共同推进工程项目的顺利进行。

3.合同双方应保守商业秘密，不得泄露对方商业信息。

本合同履约管理条款为施工合同的重要组成部分，合同双方应严格遵守，确保施工项目的顺利进行。

第2篇

一、合同履行原则

1.双方应严格遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，确保施工质量、安全、进度和环境保护。

2.合同双方应本着诚实信用、公平合理、互惠互利的原则，共同维护合同关系的稳定和持续发展。

3.在合同履行过程中，双方应积极沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题，确保工程顺利进行。

二、施工进度管理

1.施工单位应按照合同约定的工期和进度计划，合理安排施工进度，确保工程按期完工。

2.施工单位应定期向建设单位报送施工进度报告，包括施工进度、工程质量、安全生产等方面的情况。

3.建设单位应定期对施工进度进行监督检查，发现进度滞后情况，应及时与施工单位协商，采取有效措施予以解决。

4.因不可抗力等原因导致施工进度滞后，双方应协商确定新的工期，并相应调整合同价款。

三、施工质量管理

1.施工单位应严格按照设计文件、施工规范和合同约定进行施工，确保工程质量。

2.施工单位应建立健全质量管理体系，对施工过程进行全过程质量控制。

3.建设单位应定期对工程质量进行监督检查，发现质量问题，应及时与施工单位协商，采取有效措施予以整改。

4.施工单位应按照合同约定，对工程质量承担保修责任。

四、安全生产管理

1.施工单位应严格执行国家安全生产法律法规和行业标准，建立健全安全生产责任制。

2.施工单位应定期对施工现场进行安全生产检查，确保施工现场安全。

3.建设单位应定期对施工现场进行安全生产监督检查，发现安全隐患，应及时与施工单位协商，采取有效措施予以整改。

4.施工单位应按照合同约定，对施工现场发生的安全生产事故承担相应责任。

五、合同价款管理

1.合同价款应按照合同约定支付，支付方式为分期支付。

2.施工单位应按照合同约定，向建设单位提交工程进度款申请，经建设单位审核后支付。

3.工程竣工后，双方应按照合同约定进行竣工验收，验收合格后支付尾款。

4.因不可抗力等原因导致工程延期，合同价款应相应调整。

六、争议解决

1.双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，合同继续履行。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同