施工合同审查资料(3篇).docxVIP

第1篇

一、合同基本信息

1.合同名称：XX项目施工合同

2.合同双方：

甲方（建设单位）：XX集团有限公司

乙方（施工单位）：XX建筑有限公司

3.合同签订日期：2021年8月1日

4.合同履行期限：自2021年8月1日至2023年7月31日

二、合同主要内容

1.工程概况

（1）工程名称：XX项目

（2）工程地点：XX市XX区

（3）工程规模：总建筑面积约XX万平方米

（4）工程类别：住宅及配套设施

2.合同价款

（1）合同总价：人民币XX万元整

（2）付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。

3.工程进度及工期

（1）开工日期：2021年8月15日

（2）竣工日期：2023年7月31日

（3）工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。

4.工程质量

（1）工程质量标准：符合国家现行施工质量验收规范及标准

（2）质量保证期：自竣工验收合格之日起计算，住宅工程质量保证期为5年，其他工程为2年

5.工程变更及签证

（1）工程变更：在施工过程中，如因设计变更、地质条件变化等原因导致工程量增减，双方应协商确定变更工程量和价款。

（2）签证：因甲方原因导致工程停工、窝工、返工等情况，甲方应支付乙方相应的签证费用。

6.安全生产

（1）安全生产责任：双方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。

（2）安全事故处理：发生安全事故，双方应立即采取措施，妥善处理，并承担相应责任。

7.争议解决

（1）争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

（2）仲裁或诉讼：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

三、合同审查意见

1.合同主体合法，双方具有签订合同的资格。

2.合同内容完整，明确了双方的权利义务。

3.合同条款清晰，易于操作。

4.合同价款合理，符合市场行情。

5.工程进度、工期、质量等关键条款明确，有利于工程顺利进行。

6.安全生产责任明确，有利于保障施工安全。

7.争议解决方式合理，有利于维护双方合法权益。

综上所述，本合同符合国家法律法规及行业规范，建议甲方与乙方签订本合同。在签订合同前，双方应仔细阅读合同条款，确保合同内容符合双方意愿。

第2篇

一、合同基本信息

1.合同名称：XX工程项目施工合同

2.合同编号：XX-SC-2021-001

3.合同签订日期：2021年1月1日

4.合同工期：12个月

5.合同金额：人民币XX万元

6.合同双方：

-承包方：XX建筑有限公司

-甲方：XX房地产开发有限公司

二、合同主体资格及合法性审查

1.承包方：XX建筑有限公司具备相应的施工资质，且在合同签订前已取得相关施工许可证。

2.甲方：XX房地产开发有限公司具备房地产开发资质，且在合同签订前已取得相关土地使用权证。

3.合同签订主体合法，双方均具备相应的民事行为能力。

三、合同内容审查

1.工程范围及质量要求：

-工程范围：XX住宅小区建设项目，包括主体结构、装饰装修、室外工程等。

-质量要求：符合国家及地方相关工程质量标准，确保工程质量达到优良等级。

2.工程进度及付款方式：

-工程进度：按照工程实际情况，分阶段进行验收，确保工程进度符合合同约定。

-付款方式：分阶段支付，按照工程进度及验收结果支付工程款。

3.合同变更及索赔：

-合同变更：在工程实施过程中，如遇设计变更、地质条件变化等情况，需经双方协商一致后方可进行变更。

-索赔：如因甲方原因导致工程延期、增加工程量等，甲方应承担相应的责任，并给予合理的赔偿。

4.争议解决方式：

-争议解决：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，可向合同所在地人民法院提起诉讼。

四、合同附件及补充协议审查

1.附件：

-设计图纸：审查设计图纸是否符合国家及地方相关标准，确保工程安全、可靠。

-施工组织设计：审查施工组织设计是否合理、可行，确保工程顺利进行。

2.补充协议：如有补充协议，应审查其与主合同的一致性，确保补充协议的合法性和有效性。

五、合同风险及防范措施

1.工程进度风险：加强工程进度管理，确保工程按期完成。

2.质量风险：严格执行工程质量标准，加强施工过程控制，确保工程质量。

3.付款风险：加强合同履行过程中的资金管理，确保工程款按时支付。

4.争议风险：加强合同履行过程中的沟通与协商，降低争议风险。

六、结论

综上所述，本施工合同内容完整、合法，双方主体资格具备，合同附件及补充协议符合要求。建议甲方、乙方在合同履行过程中，加强沟通与协作，共同确保工程顺利进行。

第3