2026年二级建造师(建设工程索赔管理)自测试题及答案 .docxVIP

2026年二级建造师(建设工程索赔管理)自测试题及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书。

A.7B.14C.28D.42

2.下列索赔类型中，属于按索赔目的分类的是（）。

A.工期索赔B.合同内索赔C.工程变更索赔D.不可抗力索赔

3.某工程因发包人提供的地质勘察报告与实际地质条件不符，导致承包人增加挖土方量500m3，综合单价45元/m3。根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），该部分费用索赔应计入（）。

A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费

4.承包人提出工期索赔时，若延误工作为非关键工作，且延误时间未超过其总时差，则（）。

A.仅补偿工期B.仅补偿费用C.工期和费用均不补偿D.需重新计算总时差

5.关于索赔证据的证明力，下列排序正确的是（）。

A.现场照片＜监理日志＜施工合同＜法院判决书

B.监理通知＜会议纪要＜施工记录＜设计变更单

C.施工周报＜工程签证＜检测报告＜竣工验收记录

D.往来函件＜工程联系单＜现场录像＜造价咨询报告

6.某工程合同约定：“因不可抗力导致的人员伤亡由责任方承担”。施工期间遭遇台风，造成承包人2名工人受伤（医疗费2万元）、发包人1名管理人员受伤（医疗费1万元），则承包人可索赔的费用为（）。

A.0元B.1万元C.2万元D.3万元

7.根据《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人不可提出费用和利润索赔的是（）。

A.发包人提供的材料不符合合同要求

B.发包人原因导致试运行失败

C.异常恶劣的气候条件导致工期延误

D.监理人对隐蔽工程重新检查，经检验质量合格

8.某工程合同总价2000万元，合同约定：“误期赔偿费按每天合同总价的0.02%计算，最高不超过合同总价的3%”。承包人因自身原因延误30天，合同约定工期内完成的工程量占总工程量的90%，则承包人应支付的误期赔偿费为（）。

A.12万元B.10.8万元C.6万元D.5.4万元

9.承包人提交的索赔报告中，未明确说明索赔事件与损失之间的因果关系，监理人应（）。

A.直接驳回索赔B.要求承包人补充证据C.按惯例推定因果关系D.与发包人协商后处理

10.某工程采用单价合同，因设计变更导致工程量清单中“C30混凝土”项目数量由1000m3增加至1500m3（合同约定：工程量偏差超过15%时，超过部分综合单价调整为原单价的0.9倍）。原综合单价500元/m3，调整后该项目结算价为（）。

A.75万元B.74.25万元C.73.75万元D.72.5万元

11.下列索赔事件中，属于承包人可索赔利润的是（）。

A.发包人未按约定支付进度款导致停工

B.不可抗力导致已完工程损坏需修复

C.承包人采购的材料因运输延误到场

D.监理人指令对合格工程进行额外检查

12.某工程工期索赔中，承包人主张因发包人延迟提供图纸导致关键线路上工作A延误10天，工作A总时差为5天。经核查，发包人实际延迟提供图纸8天，则工期索赔天数应为（）。

A.10天B.8天C.5天D.3天

13.关于索赔费用中的现场管理费，计算方法通常为（）。

A.直接费×现场管理费率B.人工费×现场管理费率

C.（直接费+间接费）×现场管理费率D.合同总价×现场管理费率

14.承包人在索赔事件影响结束后（）天内，应向监理人递交最终索赔报告。

A.7B.14C.28D.42

15.某工程因发包人原因导致停工2个月，承包人施工机械为自有设备（台班单价800元，其中折旧费300元），闲置期间需支付操作人员工资5000元/月。则承包人可索赔的机械闲置费为（）。

A.4.8万元B.3.6万元C.2.4万元D.1.8万元

16.下列文件中，不能作为索赔依据的是（）。

A.投标时未报价的施工方案B.经发包人确认的设计变更单

C.合同约定的标准规范D.监理人签署的现场签证

17.某工程合同约定“风险费用包含在综合单价中，材料价格波动±5%以内不予调整”。施工期间钢材价格上涨8%，原综合单价中钢材占比30%，钢材原单价4000元/吨，现单价4320元/吨。则调整后的综合单价增加额为（）。

A.36元/单位工程量B.24元/单位工程量

C.12元/单位工程量D.0元

18.承