施工工程变更费用协议2025合同.docxVIP

施工工程变更费用协议2025合同

甲方（发包人）：[发包人全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

地址：[地址]

联系电话：[电话]

乙方（承包人）：[承包人全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

地址：[地址]

联系电话：[电话]

根据甲方与乙方于[日期]签订的《[原施工合同名称]》（合同编号：[原施工合同编号]）（以下简称“原合同”），现因项目实施过程中发生工程变更，经双方友好协商，就本次变更相关费用事宜达成如下协议：

第一条变更事项描述

1.1本次变更依据甲方于[日期]下发的《[设计变更通知/业主指令/现场签证单]》（编号：[文件编号]），具体变更内容涉及[详细描述变更的项目、工作范围、数量、规格、技术要求等]。

1.2变更原因系[说明变更发生的原因，如业主需求调整、现场条件变化、设计优化、国家/行业标准变化等]。

第二条变更费用计算与确认

2.1本协议项下变更费用的计算遵循以下原则：[选择一种或多种计价方式，例如：采用实报实销方式，或采用合同单价方式，或协商定价方式]。

2.2变更费用构成包括但不限于人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施费及其他相关费用[根据实际情况增删]。

2.3乙方应在收到变更指令后[天数]日内，根据本协议约定及变更内容，编制详细的费用报价单，并提交给甲方审核。

2.4甲方在收到乙方报价单后[天数]日内，组织人员进行审核、评估。如无异议，或经与乙方协商一致，双方应签署书面《变更费用确认单》或补充协议作为费用确认依据。如甲方有异议，应在约定时间内向乙方提出，并说明理由。双方应就费用金额进行友好协商，协商不成的，可[选择争议解决方式，如：提交[仲裁委员会名称]仲裁或向[法院名称]提起诉讼]。

第三条变更费用的承担与支付

3.1经双方确认，本协议项下变更费用由[甲方/乙方/双方按比例]承担。

3.2甲方应于《变更费用确认单》或补充协议签署后[天数]日内，或变更相关工作完成并经甲方验收合格后[天数]日内，向乙方支付该部分变更费用。

3.3支付方式为银行转账，乙方应提供符合要求的发票及其他结算凭证。乙方需将收款银行信息告知甲方：开户行：[开户行名称]，账户名称：[账户名称]，账号：[账号]。

3.4甲方逾期支付变更费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的[利率，如万分之五]向乙方支付违约金。逾期支付超过[天数]日，乙方有权暂停相关变更工作，或采取其他双方约定的措施。

3.5如本协议约定由乙方承担部分或全部变更费用，乙方应在[时间]内完成付款。

第四条与原合同的关系

4.1本协议是对原合同相关条款的补充和细化，与原合同具有同等法律效力。

4.2本协议未尽事宜，按照原合同约定执行。原合同条款与本协议条款不一致的，以本协议约定为准。

第五条税费承担

5.1变更费用中涉及的所有税费，按照国家及地方相关税收法律法规的规定执行。若为增值税，由[甲方/乙方]承担。

第六条争议解决

6.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均有权选择以下第[数字]种方式解决：

(1)提交[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。

(2)向[有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。

第七条协议生效与份数

7.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

7.2本协议一式[数字]份，甲方执[数字]份，乙方执[数字]份，具有同等法律效力。若经双方确认的《变更费用确认单》或补充协议作为本协议附件，则视为本协议不可分割的一部分。

第八条其他

8.1本协议的任何修改、补充，均须经双方书面同意。

8.2本协议项下的通知、文件等均应发送至本协议首部列明的地址或双方后续书面指定的地址。

8.3本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：法定代表人/授权代表（签字）：

日期：[年][月][日]日期：[年][月][日]