工程赔偿合同模板(3篇).docxVIP

第1篇

合同编号：_______

甲方（工程业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程中因乙方原因造成的损失进行赔偿事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程合同总价：人民币_______元整。

二、赔偿范围

1.因乙方施工质量问题导致的工程损坏、返工、停工等损失；

2.因乙方施工不当造成的第三方人身伤害、财产损失；

3.因乙方违约导致甲方遭受的间接损失；

4.乙方未按约定完成工程或工程未达到合同约定的质量标准所造成的损失；

5.乙方未按约定时间完成工程或工程进度滞后所造成的损失；

6.其他因乙方原因造成的损失。

三、赔偿标准

1.乙方应按照实际损失承担赔偿责任；

2.赔偿金额的计算依据为：实际损失金额×赔偿比例；

3.赔偿比例根据以下情况确定：

（1）因乙方施工质量问题导致的损失，赔偿比例为100%；

（2）因乙方施工不当造成的第三方人身伤害、财产损失，赔偿比例为100%；

（3）因乙方违约导致甲方遭受的间接损失，赔偿比例为实际损失金额的50%；

（4）因乙方未按约定完成工程或工程未达到合同约定的质量标准所造成的损失，赔偿比例为实际损失金额的50%；

（5）因乙方未按约定时间完成工程或工程进度滞后所造成的损失，赔偿比例为实际损失金额的50%。

四、赔偿程序

1.甲方应在发现损失后，及时通知乙方；

2.乙方应在接到通知后，立即对损失进行调查，并确定赔偿金额；

3.甲方和乙方应在调查结束后，共同协商确定赔偿方案；

4.若双方协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。

五、其他约定

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

附件：

1.工程施工合同；

2.工程质量检测报告；

3.第三方损失证明材料；

4.其他相关证明材料。

注：本模板仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整。

第2篇

合同编号：_______

甲方（工程业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程在施工过程中因乙方原因造成的损失赔偿事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程合同总价：____________________

5.工程开工日期：____________________

6.工程竣工日期：____________________

二、赔偿范围

1.乙方因施工原因造成甲方工程损失，包括但不限于以下内容：

（1）工程质量不合格导致的修复费用；

（2）施工过程中损坏甲方设施、设备等造成的损失；

（3）因施工延误导致甲方工期延误的违约金；

（4）因施工过程中违反安全生产规定，造成人员伤亡的赔偿费用；

（5）因施工过程中违反环境保护规定，造成环境污染的治理费用；

（6）因施工过程中违反消防安全规定，造成火灾等事故的损失赔偿；

（7）其他因乙方原因造成的甲方损失。

2.乙方赔偿金额的计算方法：

（1）按实际损失计算；

（2）按合同约定赔偿比例计算；

（3）按合同约定的赔偿限额计算。

三、赔偿程序

1.发生损失后，乙方应在24小时内向甲方书面报告损失情况，并采取措施进行修复或赔偿。

2.甲方应在收到乙方报告后的5个工作日内，对损失情况进行核实，并要求乙方提供相关证据。

3.甲方核实损失情况后，应在3个工作日内与乙方协商赔偿事宜，达成一致意见。

4.如甲乙双方就赔偿事宜协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

四、赔偿期限

1.乙方应在损失发生后的30个工作日内，按照赔偿协议或法院判决，向甲方支付赔偿款项。

2.如乙方逾期未支付赔偿款项，甲