2025年家装木工施工仲裁协议.docxVIP

2025年家装木工施工仲裁协议

甲方（业主）：[业主姓名/名称]，身份证号/统一社会信用代码：[号码]，地址：[地址]，联系电话：[电话]

乙方（木工施工方）：[公司名称/个人姓名]，统一社会信用代码/身份证号：[号码]，地址：[地址]，联系电话：[电话]

鉴于甲乙双方拟就位于[地址]的住宅进行家装木工工程施工（以下简称“该工程”），为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国仲裁法》及相关法律法规，经双方友好协商，达成如下仲裁协议：

第一条仲裁事项及依据

甲乙双方确认，双方即将签订或已签订关于该工程的《家装木工施工合同》（合同编号：[如有，填写合同编号；如未签，可描述为“（以下简称‘施工合同’）”），该施工合同是本仲裁协议的基础。双方因履行该施工合同（或口头约定）所发生的或与本施工合同有关的一切争议，包括但不限于合同条款解释、工程范围、施工质量、工期延误、材料使用、工艺标准、费用结算、工程款支付、违约责任、合同解除等争议，均应提交仲裁解决。

第二条仲裁委员会

双方一致同意，因本协议第一条所述争议，均提交【北京市仲裁委员会】（以下简称“仲裁委员会”）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。

第三条仲裁地点

本协议项下的仲裁地点为【北京市】。

第四条仲裁规则

仲裁委员会应依据其届时有效的《仲裁规则》进行仲裁。

第五条适用语言

本仲裁协议及仲裁程序所使用的语言为中文。

第六条仲裁员

本协议的签订构成双方之间的仲裁协议。双方同意，仲裁委员会可以根据其仲裁规则的规定，指定仲裁员组成仲裁庭审理本案。当事人按照仲裁规则的规定选定仲裁员，或在规定期限内提交仲裁员名单供仲裁委员会指定。

第七条仲裁程序

双方同意，仲裁应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。仲裁庭有权决定程序事项，包括审理方式（开庭或书面审理）、证据收集、鉴定、勘验等。

第八条裁决

仲裁庭应自受理仲裁申请之日起[根据规则或约定填写，例如：四个月]内作出终局裁决。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁裁决自作出之日起发生法律效力。

第九条裁决效力与履行

双方确认并同意，仲裁裁决具有法律约束力。任何一方不履行仲裁裁决的，另一方可以依照《中华人民共和国仲裁法》第六十三条的规定，向被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院申请强制执行。

第十条通知

双方之间的所有通知、请求、文件等均应按照本协议首页所列的地址或联系方式送达。任何一方变更联系方式，应提前书面通知对方。通过传真、电子邮件等方式发送的，在发送时视为送达。

第十一条法律适用

本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十二条保密

双方同意对于在仲裁过程中获悉的对方商业秘密、技术信息或其他不愿公开的信息承担保密义务，不得向任何第三方披露，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。

第十三条不可抗力

因不可抗力导致本协议无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力的一方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明。

第十四条完整协议

本协议构成双方就本协议所述事项达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定。

第十五条可分割性

本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

第十六条转让限制

未经对方书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。

第十七条费用承担

仲裁费用（包括仲裁费、律师费等）由败诉方承担。双方应各自承担其提交的证据、文件以及其他在仲裁程序中产生的费用，除非仲裁庭另有决定。

第十八条生效

本协议自双方签字或盖章之日起生效。

第十九条修改与补充

对本协议的任何修改或补充，均需以书面形式作出，并经双方签字或盖章后方能生效。

第二十条签署

本协议一式[两]份，甲乙双方各执[一]份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签字/盖章）：____________________

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：_______年____月____日

乙方（签字/盖章）：____________________

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：_______年____月____日