(完整版)广东省建设工程标准施工合同2009年版.docxVIP

(完整版)广东省建设工程标准施工合同2009年版.docx

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.在广东省建设工程标准施工合同2009年版中，合同工期是指什么？()

A.指承包人完成合同工程的时间

B.指工程实际施工的时间

C.指工程预计完成的时间

D.指合同签订的时间

2.合同价格在广东省建设工程标准施工合同2009年版中是如何确定的？()

A.根据工程量清单和综合单价计算

B.由发包人和承包人协商确定

C.由政府部门规定

D.以上都不是

3.在合同履行过程中，以下哪项行为属于违约行为？()

A.承包人按时完成工程

B.发包人按时支付工程款

C.承包人未按合同约定的时间完成工程

D.发包人未按合同约定提供施工场地

4.广东省建设工程标准施工合同2009年版中，质量保证金的比例一般为多少？()

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

5.以下哪项不属于工程变更的范围？()

A.设计变更

B.施工方案变更

C.施工技术规范变更

D.合同约定内容变更

6.在广东省建设工程标准施工合同2009年版中，以下哪项不属于工程款支付的方式？()

A.按月进度支付

B.按形象进度支付

C.按实际完成工程量支付

D.按工程进度百分比支付

7.在合同履行过程中，以下哪项行为不属于争议解决方式？()

A.协商解决

B.仲裁解决

C.民事诉讼解决

D.按合同约定解决

8.广东省建设工程标准施工合同2009年版中，以下哪项不属于工程验收的范围？()

A.设计文件验收

B.施工过程验收

C.工程竣工验收

D.工程验收合格证书领取

9.在广东省建设工程标准施工合同2009年版中，以下哪项不属于保修责任范围？()

A.主体结构保修

B.地下室防水保修

C.室内装饰保修

D.保修期内发生的任何问题

10.以下哪项不属于合同解除的条件？()

A.承包人严重违约

B.发包人严重违约

C.不可抗力因素

D.合同到期

二、多选题(共5题)

11.根据广东省建设工程标准施工合同2009年版，以下哪些情形下可以暂停工程？()

A.发包人未按合同约定支付工程款

B.承包人违反安全规定

C.发包人原因导致工程延误

D.不可抗力

12.在广东省建设工程标准施工合同2009年版中，以下哪些属于合同争议的解决方式？()

A.协商解决

B.仲裁解决

C.民事诉讼解决

D.政府调解

13.根据广东省建设工程标准施工合同2009年版，以下哪些属于工程竣工验收的必要条件？()

A.完成合同约定的工程量

B.工程质量符合设计要求

C.完成施工图纸的审查

D.完成工程安全评价

14.在广东省建设工程标准施工合同2009年版中，以下哪些属于承包人的责任和义务？()

A.按时完成工程

B.保证工程质量

C.按合同约定使用材料

D.负责工程保修

15.根据广东省建设工程标准施工合同2009年版，以下哪些情形下承包人可以提出索赔？()

A.发包人未按约定提供施工场地

B.不可抗力影响工程进度

C.发包人原因导致工程延误

D.设计变更

三、填空题(共5题)

16.广东省建设工程标准施工合同2009年版中，合同工期是指从开工日期至合同约定的____止的期间。

17.在广东省建设工程标准施工合同2009年版中，工程款支付的方式主要包括____、____和____等。

18.根据广东省建设工程标准施工合同2009年版，工程竣工验收的主体是____，并由____组织。

19.广东省建设工程标准施工合同2009年版规定，质量保证金的比例一般为合同价款的____，在工程验收合格后无息退还承包人。

20.在广东省建设工程标准施工合同2009年版中，争议解决方式包括____、____和____等。

四、判断题(共5题)

21.广东省建设工程标准施工合同2009年版规定，合同双方对工程变更的确认应以书面形式进行。()

A.正确B.错误

22.在合同履行过程中，如果发生不可抗力事件，则承包人无需承担任何责任。()

A.正确B.错误

23.广东省建设工程标准施工合同2009年版中，工程竣工验收合格后，承包人即不再承担工程质量责任。()

A.正确B.错误

24.合同价格在广东省建设工程标准施工合同2009年版中是可以随时调整的。()