2026年抹灰工程工期延误合同协议.docxVIP

2026年抹灰工程工期延误合同协议

甲方（发包方/业主方）：[业主公司全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[业主公司注册地址]

联系人：[业主方项目负责人姓名]

联系电话：[业主方联系人电话]

统一社会信用代码：[业主统一社会信用代码]

乙方（承包方/施工单位）：[施工单位全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[施工单位注册地址]

联系人：[乙方项目负责人姓名]

联系电话：[乙方联系人电话]

统一社会信用代码：[施工单位统一社会信用代码]

鉴于甲方拥有位于[工程项目具体地址]的[项目名称]工程，该工程包含抹灰工程部分，原定工期自[原合同约定的开工日期]至[原合同约定的竣工日期]。

鉴于乙方为上述抹灰工程的部分或全部承包商，根据原合同约定应于[原合同约定的竣工日期]完成所有抹灰工程作业。

鉴于乙方未能按照原合同约定的时间完成抹灰工程，实际竣工日期延迟至[实际竣工日期]，构成工期延误。

为妥善处理由此产生的相关事宜，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

第一条工期延误事实确认

甲乙双方确认，乙方负责施工的[具体抹灰工程区域或范围描述]抹灰工程，实际完成日期为[实际竣工日期]，晚于原合同约定的[原合同约定的竣工日期]，工期延误共计[延误天数]天。

第二条工期延误原因分析

双方经友好协商（或根据主合同相关约定程序），确认导致本次工期延误的主要原因为：[详细说明延误原因，例如：乙方管理疏漏导致人员设备投入不足；业主方提供施工条件延迟确认；不可抗力事件影响等。若责任划分有争议，可在此明确争议点或约定后续处理方式]。

第三条工期处理方案

1.新工期确认：经协商，双方同意将抹灰工程的新竣工日期暂定于[新约定竣工日期]。乙方应在此日期前完成所有抹灰工程及相应的收尾工作，并达到合同约定的质量标准。

2.工期顺延通知：乙方应于收到本协议之日起[具体天数]日内，向甲方提交详细的赶工计划及保证措施，并抄送[监理单位名称，若有]备案。甲方收到计划后[具体天数]日内予以确认或提出修改意见。最终确认的新工期以双方书面文件为准。

第四条费用处理方案

1.误期损害赔偿：根据原合同第[原合同条款号]条关于误期损害赔偿的约定（或双方另行协商确定），因乙方原因导致工期延误，乙方同意向甲方支付误期损害赔偿金。赔偿金计算方式为：[详细说明计算方法，例如：每日按合同总价的万分之[X]计算，最高不超过合同总价款的[Y]%，计算期限自原合同约定竣工日起至新确认竣工日止]。乙方应在[具体付款日期]前将赔偿金支付至甲方指定账户：[甲方收款账户信息]。

2.额外成本补偿：对于因工期延误导致的乙方实际额外合理成本，如赶工措施费、增加的管理人员费用等，乙方应在[具体提交期限]内向甲方提交详细费用清单及证明材料。经甲方审核确认后，甲方将在[具体支付期限]内向乙方支付相应补偿款。补偿金额以实际发生且合理为限。

第五条乙方责任与义务

1.乙方承诺将立即投入必要的资源，采取有效措施按新确认的工期完成抹灰工程，确保工程质量符合原合同要求。

2.乙方负责解决因自身原因造成的工期延误问题，并承担由此产生的一切责任和费用。

3.乙方应配合甲方或监理单位对工程进度和质量进行的检查与验收。

第六条甲方责任与义务

1.甲方应按照本协议第四条约定的方式和期限，向乙方支付误期损害赔偿金或额外成本补偿款。

2.甲方应履行原合同中与乙方施工相关的义务，如提供必要的施工条件、进行工程变更确认等，除非因甲方原因导致的延误除外。

3.甲方有权对乙方的赶工措施和工程质量进行监督。

第七条争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院名称，例如：工程所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。

第八条协议生效与份数

1.本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2.本协议一式[肆]份，甲方执[贰]份，乙方执[贰]份，具有同等法律效力。

第九条其他

1.本协议是甲乙双方就[项目名称]抹灰工程工期延误事宜的约定，作为原合同的补充。本协议未约定的事项，仍按原合同约定执行。如本协议约定与原合同约定不一致的，以本协议为准。

2.本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意。

3.本协议项下的通知或通讯应以书面形式按本协议首部列明的地址或联系方式送达。

（以下无正文）

甲方（盖章）：[甲方公司公章]

授权代表（签字）：

日期：年月日

乙方（盖章）：[乙方公司公章]

授权代表（签字）：

日期：年月日