建设工程进度目标保证承诺书[8篇].docxVIP

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）

PAGE

建设工程进度目标保证承诺书[8篇]

建设工程进度目标保证承诺书第1篇

承诺书编号：__________。

1.定义条款

1.1本承诺书所指的建设工程项目为__________项目。

1.2工程进度目标指本承诺涉及的特定技术参数。

1.3项目实施周期指从工程开工至竣工验收的整个时间段。

1.4项目质量标准指国家及行业相关规范和标准。

1.5项目安全责任指项目实施过程中涉及的所有安全责任。

2.承诺范围

2.1实施主体

2.1.1承诺人：__________。

2.1.2委托人：__________。

2.1.3监理单位：__________。

2.1.4设计单位：__________。

2.1.5施工单位：__________。

2.2实施对象

2.2.1工程地点：__________。

2.2.2工程名称：__________。

2.2.3工程规模：__________。

2.2.4工程内容：__________。

2.3实施标准

2.3.1工程进度标准：根据合同约定及国家相关标准执行。

2.3.2工程质量标准：符合《_________建筑法》第__条及相关行业规范。

2.3.3工程安全标准：符合《_________安全生产法》第__条及相关安全规范。

3.保障机制

3.1资金保障

3.1.1承诺人承诺提供充足的资金支持，保证项目顺利实施。

3.1.2资金使用将严格按照项目预算执行，并接受委托人的。

3.1.3如因资金问题导致项目延期，承诺人将承担相应责任。

3.2人员保障

3.2.1承诺人将组建专业的项目管理团队，保证项目实施质量。

3.2.2项目团队成员均具备相应资质和经验，并接受持续培训。

3.2.3如因人员问题导致项目延期，承诺人将承担相应责任。

3.3技术保障

3.3.1承诺人将采用先进的技术手段，保证项目进度和质量。

3.3.2项目实施过程中将严格按照设计图纸和相关技术标准执行。

3.3.3如因技术问题导致项目延期，承诺人将承担相应责任。

4.违约认定

4.1轻微违约

4.1.1指项目延期不超过合同约定时间的10%。

4.1.2轻微违约情况下，承诺人将支付违约金__________元。

4.1.3违约金支付后，项目继续按原计划实施。

4.2重大违约

4.2.1指项目延期超过合同约定时间的10%。

4.2.2重大违约情况下，承诺人将支付违约金__________元。

4.2.3违约金支付后，委托人有权解除合同，并要求承诺人赔偿损失。

5.争议解决

5.1协商

5.1.1双方应首先通过友好协商解决争议。

5.1.2协商期间，双方应保持冷静，积极寻求解决方案。

5.1.3协商结果应以书面形式确认。

5.2仲裁

5.2.1如协商不成，双方应提交至__________仲裁委员会仲裁。

5.2.2仲裁裁决为终局裁决，双方均应遵守。

5.2.3仲裁费用由败诉方承担。

5.3诉讼

5.3.1如仲裁不成，双方应向工程所在地人民法院提起诉讼。

5.3.2诉讼过程中，双方应积极配合法院工作。

5.3.3诉讼费用由败诉方承担。

承诺人签名：__________

签订日期：__________

建设工程进度目标保证承诺书第2篇

本承诺书依据__________文件制定

1.总则

1.1制定依据

本承诺书依据相关法律法规及工程建设管理规范，旨在明确承建单位在建设工程进度保障方面的责任与义务，保证工程按期完成，维护项目各方的合法权益。

1.2权责界定

承建单位作为工程建设的实施主体，承担保证工程进度目标的法定责任。承诺书内容适用于承建单位在工程合同签订后至工程竣工验收前全过程的进度管理活动。

2.核心承诺

2.1严格禁止行为

承建单位承诺，在工程实施过程中，严禁以下行为：

（1）擅自变更工程进度计划，未按程序报批即调整施工安排；

（2）因管理疏漏导致工期延误，包括但不限于资源配置不足、技术方案缺陷、协调沟通失效等；

（3）隐瞒进度滞后事实，未及时向项目监理及业主方书面报告；

（4）以任何形式妨碍监理单位或第三方检测机构的进度工作。

2.2严格履行要求

承建单位承诺，必须严格执行以下要求：

（1）编制科学合理的施工进度计划，并报项目监理及业主方审核确认；

（2）建立进度控制台账，每日记录实际施工进度，每月提交进度报告；

（3）在关键节点前完成自查，发觉偏差及时采取纠正措施，并书面说明原因及整改方案；

（4）保证施工资源投入，包括人力、材料、设备等符合进度计划需求。

3.实施机制

3.1主体

项目监理单位及业主方