土石方工程施工合同（一）.docVIP

土石方工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关 法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条 工程概况 1.1 工程名称：1.2 工程地点： 1.3 工程范围：第二条 工作内容2.1 零星工程：甲方项目场内开掘道口，协助现场施工、临时设施搭建2.2 工程的土石方开挖、外运，。 2. 积极配合甲方现场的各期施工工作，包括乙方 2.4 施工过程要减少对周围环境道路的影响， 第三条 合同工期3.1 经双方协商确定，工程期为 日，暂定自年_ 月 _日起至年_月 _日，具体开工时间由甲方下达开工令明确。3.2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂定工作，工期相应顺延。第四条 工程质量4.1 乙方根据甲方现场指定的范围、层段、工期时间等要求，组织人员。 4.2 施工层面的标高，开挖、预留土体平整度，阶梯度等要满足《》、护坡等相关的施工要求第条 工程价格及支付方式5.1土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲、乙、方共同对现场地形标高进行测量、签证，保存基础数据；工程开挖结束，经甲、乙、方验收合格后，方代表共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方量，进行签证确认，最终确认的数据为最终结算的依据。5.2工程单价按现场开挖的实际方量47元每立方米（该单价包含爆破、装车、7公里以内的运输、100元每车的弃渣，税金由甲方自行负责）如果运输距离超过7公里或弃渣超过100元每车，则甲方按乙方实际多出的费用补贴给乙方。 5.3 工程款支付方式，乙方每月25日向甲方提供当月实际工程量，甲方于次月5日前按乙方所完成的工程量支付该量合同单价的85%的进度款给乙方，工程完工甲方验收合格即支付乙方剩余的15%的工程款。甲方若不能按时支付乙方进度款及结算款等一切应该支付的款项，则甲方需按未付金额的日千分之三的资金占用费赔偿乙方经济损失。 第六条 双方的权利和义务 6.1.甲方责任 6.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）资料；如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符，6.1.2 甲方代表、监理公司和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检查纠正，办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题。 6.1.3 工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在日内组织有关人员进行验收。 6.1.4 按合同规定及时支付工程款6.2 乙方责任 6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位的工作。 6.2.2乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。 6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配，在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案，获得甲方许可后方可施行。 6.2.4乙方应保证个期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟 6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作，并承担相关费用。承包人必须自行完成本合同工程，不得转包。第条 争议解决方式 .1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜，双方友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向仲裁委员会申请仲裁，双方也可不经协商直接向仲裁委员申请仲裁。 .2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：①；②调解要求停止施工，且为双方接受；③法院要求停止施工第条 其他 .1 本合同一式四份，甲.2 本合同自双方盖章后生效。甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 签字代表： 签字代表： 电话： 电话：年月 日2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况　(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。 　　在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展