原告百色市xx房屋地产有限公司、百色市xx房地产有限公司兴业分公司与被告广西xx建设集团有限公司.docVIP

原告百色市XX房地产有限公司（以下简称XX公司）、百色市XX房地产有限公司兴业分公司（以下简称XX兴业分公司）与被告广西XX建设集团有限公司（以下简称XX公司） 来源：【法艺花园】/thread-547012-1-1.html兴业县人民法院民事判决书（2013）兴民二重字第1号 原告百色市XX房地产有限公司。住所地：百色市右江区。 法定代表人田X清，总经理。 原告百色市XX房地产有限公司兴业分公司。住所地：兴业县建设路。 法定代表人龙X堂，总经理。 两原告委托代理人黄志杰，广西钰锦律师事务所律师。 被告广西XX建设集团有限公司（原广西XX建设工程有限公司）。住所地：北流市。 法定代表人陈X诚，董事长。 委托代理人周吉英，广西广为律师事务所律师。 委托代理人陈X宙，男，1972年9月出生，汉族，广西XX建设集团有限公司员工，住该公司。 原告百色市XX房地产有限公司（以下简称XX公司）、百色市XX房地产有限公司兴业分公司（以下简称XX兴业分公司）与被告广西XX建设集团有限公司（以下简称XX公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2012年6月8日作出（2011）兴民二初字第137号民事判决书，被告XX公司不服，向玉林市中级人民法院提起上诉，玉林市中级人民法院于2013年1月17日作出（2012）玉中民二终字第141号民事裁定书，撤销兴业县人民法院(2011)兴民二初字第137号民事判决，发回兴业县人民法院重审。本院于2013年3月22日受理后，依法组成由审判员梁立标担任审判长，审判员李发志、人民陪审员冯林晓参加的合议庭，于2013年5月7日公开开庭审理了本案。书记员罗世光担任记录。原告XX公司、XX兴业分公司的委托代理人黄志杰，被告XX公司的委托代理人周吉英、陈世宙到庭参加了诉讼。经本院审判委员会讨论决定，本案现已审理终结。 原告XX公司、XX兴业分公司诉称,XX兴业分公司是XX公司开立的下属分公司，于2009年9月10日与被告XX公司签订了“城市花苑住宅小区1#、5#、#6、7#楼工程”的《建设工程施工合同》，合同第一部分约定：开工日期为2009年9月15日（以实际开工日期为准），竣工日期为2010年5月16日，合同工期总日历天数为240天。合同第二部分主要约定：一、通用条款9.1：承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定；9.2：承包人未能履行9.1各项，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失；二、工程竣工14.1:承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；14.2：因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或工程师同意的顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任；三、竣工验收32.1：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告，双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数；四、违约35.2：承包人违约，当发生下列情况时：（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意的顺延的工期竣工；（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，承包人承担违约责任，赔偿因其他违约给发包人造成的损失。合同第三部分主要约定：竣工验收32.1：承包人提供竣工图的约定，工程竣工后15天内乙方提供竣工图和竣工资料各一份给发包人。 被告就上述《建设工程施工合同》约定的工程逾期后，原告多次发函催促被告，要求尽快完成工程施工任务。被告分别于2010年12月2日、2010年12月5日向原告出具《城市花苑住宅小区工程后期工程施工计划报告》和《报告书》，承诺于2011年1月31日前完成所有工程。为此，原告为满足被告要求，超额支付施工合同约定的工程进度款，然而被告仍拒不履行承诺，将原告支付的进度款擅自挪作他用，致使工程至起诉之日仍未完成。被告违反施工合同约定，逾期并长期拖延工程施工任务，导致原告由于工程管理直接成本增加而造成巨大经济损失，多支出工程管理成本包括聘用管理工作人员工资、租赁工程项目部房屋租金、水电费、交通费及其他税费等管理费用合计人民币2541183.9元。同时，被告违约也导致了原告逾期向购房业主交房违约，并且该损失仍在继续扩大，并将承担重大的违约赔偿责任。 根据《合同法》第一百零七条、第一百一十二条及《民事诉讼法》第一百零八条的规定，为维护原告方的合法利益不受非法损害，并防止不当损失的进一步扩大，特向法院提起诉讼，请求1、法院判令被告在判决生效之日起10日内完成兴业县“城市花苑”住宅小区1#、5#、#6、7#楼工程施工任务，并在工程施工完成后的15天内提供竣工图和竣工验收资料给原告，以完成工程竣工验收登记备案；2、请求法院判令被告赔偿因工程逾期竣工和提交竣工验收资料违约给原告造成的直接经济损失人民币2541186.9