XX路土石方劳务施工合同.docVIP

XX路土石方劳务施工合同 甲方： 身份证号码： （以下简称甲方） 乙方： 身份证号码： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规之规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方就 公路路基土石方工程承包给乙方相关事宜协商一致，达成如下协议： 一、工程名称： 二、承包范围： 三、工程量：暂定土石方工程量150万m3（以最终完成的工程量为准）。 四、工期：甲方通知乙方进场之日起6个月完工。 五、承包方式：采用固定单价包干形式，一公里运输范围内。工程量以业主提供的地形图，经甲乙双方共同测量复核无误，作为乙方的结算的依据。 六、单价及组成： 1、15元/m3（大写：每方壹拾伍元），超出运输范围每增加一公里加2.4元/m3。不含任何费、税、票据、及检测等费用。 2、单价包含内容：土石方的开挖、放炮、运输、回填、碾压。 七、质量标准：工程质量标准（合格）。 八、甲方需临时租用挖机等机械单价： 1、挖机斗容量1.2m3按320元/小时。 2、挖机斗容量1.4m3按380元/小时。 3、挖机斗容量1.6m3按420元/小时。 九、工程款支付：每月5日前支付上月进度工程量价款的60%，本合同工程完工后1个月内支付到总工程款的70%，余下的工程款在道路工程完工后1个月全额支付。 十、甲、乙双方义务及责任： （一）甲方的义务及责任 1、甲方负责提供合格的图纸及水电到施工现场。 2、甲方的负责：对整个施工现场总体安排协调，保证工程顺利进行。 3、甲方负责资料、计量等管理。 4、配合乙方对外界关系的协调、解决。 5、甲方负责每月按时支付乙方工程款（报量时间为每月25日计量，第二个月5日之前支付工程款）。 6、由于甲方提供的施工图纸、方案等原因，给乙方造成的损失由甲方承担。 7、由甲方原因造成的停工及损失，甲方在获取赔付损失后支付给乙方机械停工、损失等用费。 8、甲方准确提供施工现场有无光缆地下埋设物及需要保护的东西。 （二）乙方的义务及责任 1、乙方施工中，必须遵守甲方的规章制度，服从甲方总体指挥安排和专业技术人员的指挥进行施工，如不服甲方安排施工，造成损失由乙方自行承担。 2、乙方在施工过程中，如遇政策性停工，下雨弃土道路不通，或人力不可抗拒因素及其他影响工程施工的工期顺延。 3、乙方自行负责食宿及费用。 4、该工程严禁分包和转包，一经发现甲方有权解除合同。 十一、合同履约保证金 1、甲、乙双方签订合同及相关手续后，5日内向甲方缴纳1000000.00元（大写：壹佰万元整）作为履约保证金。 2、乙方在完成土石方工程量30%时甲方全额退还乙方履约保证金。 十二、违约责任 1、以上条款双方共同遵守，如一方违约，由违约方赔偿另一方总造价5%的违约金。 2、出现违约纠纷，可由双方协商解决，协商不成时由建设行政主管部门调解，调解不成时，由原告所在地人民法院进行裁决。 十三、其它： 1、未尽事宜，以协商及补充协议为准。 2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，双方签字盖章生效。 甲方： 乙方： 电话： 电话： 年 月 日 1