驻马店市建筑公司与河南省杞县第六建筑安装公司河南中原商贸城开发有限公司建设工程分包合同纠纷一案.docVIP

驻马店市建筑公司与河南省杞县第六建筑安装公司、河南中原商贸城开发有限公司建设工程分包合同纠纷一案 上诉人（原审被告、反诉原告）驻马店市建筑公司。住所地：河南省驻马店市中华路中段。 法定代表人宋华松，总经理。 委托代理人李巍，公司职员。 委托代理人刘晨，河南公义律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）河南省杞县第六建筑安装公司。住所地：河南省杞县邢口镇。 法定代表人王秀成，经理。 委托代理人陈学政，河南中涵律师事务所律师。 委托代理人赵宇，河南中涵律师事务所律师。 原审被告河南中原商贸城开发有限公司。住所地：河南省荥阳市豫龙镇310国道北侧。 法定代表人林化雨，董事长。 委托代理人刘桂兰，公司职员。 上诉人驻马店市建筑公司因与被上诉人河南省杞县第六建筑安装公司（以下简称杞县六建）、原审被告河南中原商贸城开发有限公司（以下简称中原商贸城）建设工程分包合同纠纷一案，不服河南省荥阳市人民法院（2008）荥民二初字第162号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人驻马店市建筑公司的委托代理人李巍、刘晨，被上诉人杞县六建的法定代表人王秀成及委托代理人陈学政、赵宇，原审被告中原商贸城的委托代理人刘桂兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审法院审理查明：2006年4月30日，杞县六建与驻马店建筑公司中原国际小商品工程项目部（以下简称甲方）签订建设工程劳务分包合同书一份，主要内容为：工程名称为中原国际小商品城（一期工程）一标段，工程建筑总面积26645平方米（以实际竣工建筑面积为准）。分包工程工期：2006年4月30日至2006年9月16日。劳务分包范围为：基槽机械开挖、人工随机械清槽、二八灰土人工配合施工（筛灰、平土、铺灰、找平、机械施工不到部位人工夯实），基础、基础机械回填（人工分层平整、夯实）、主体工程施工，外墙脚手架的搭设、拆除及维护。砌筑工程、层面工程（卷材除外），找平层施工、内外粉刷（含脚手架拆除、搭设及钉钢板网），楼地面（水泥沙浆、地板砖）、散水。内墙面砖、踢脚线（不含内外墙涂料）。质量标准按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》达到质量评定合格等级。劳务报酬采用固定劳务报酬（含管理费）方式计算，按工程建筑面积每平方米126元，基础部分工程完成付工程量工资的70％，一、二、三层（含屋面）每完成一层付工程量工资的70％，内外粉刷结束付工程量工资的70％，交工验收合格后付至总劳务报酬的90％，30日内付至总劳务总酬的97％，3％为保修金，一年后无质量问题全部付清。施工验收为杞县六建应确保所完成施工的质量，应符合合同约定的质量标准，杞县六建施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。甲方应当在收到杞县六建的上述报告后7日内对杞县六建施工成果进行验收，验收合格或甲方在上述期限内未组织验收的，视为杞县六建已经完成了本合同的约定工作，但甲方与业主的隐蔽工程验收结果表明杞县六建施工质量不合格时，杞县六建应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方的相关损失。全部工程竣工验收合格，在质量保修期内质量保修责任由杞县六建承担。杞县六建进场时甲方已做完四栋楼的二八灰土，两栋楼的垫层模板的工程量，两栋楼的基槽开挖，现计入杞县六建的工程量之内，甲方不再扣除费用。杞县六建在此后施工中发生不可预料的费用，此费用作为补偿，杞县六建不得追加费用。双方还对安全施工与检查、安全防护、材料、设备供应、施工机具、周转材料供应、施工变更、施工供应、违约责任等进行了约定。2006年12月15日双方又签订了建设工程劳务分包补充合同，其主要内容为：根据施工现场的实际情况，基础以及屋面在原合同的基础上，每栋楼的基础和屋面，按增加一层主体建筑面积计算，共计补助50万元。由于施工现场没有配备塔吊、钢筋、模板等材料，垂直运输困难，并增加了很多工作量，为此双方协商补助人工费15万元。由于开工至今，甲方原材料供应不足，给施工造成停工待料，补助人工费20万元。此协议在原合同的基础上，卫生间地板砖瓷片除外。现场所需零工按40元计算，但必须有承包方签字认可。如再出现停工待料，甲方按人数每工补助50元，但必须有承包方签字认可。在原合同基础上，从现在起到春节放假，一、二层按原合同，三层按实际工作量付90％，框架部分先付210万元，扣除借支，下余部分付清，多余部分春节后计算。后双方在合同履行中发生争议，经协商杞县六建于2007年8月17日撤场。双方共同委托河南龙华工程咨询有限公司（以下简称龙华咨询公司）进行鉴证，该公司于2007年12月28日作出豫龙华司鉴（2007）建价字第17号造价结算鉴证报告，鉴证结论为：合同约定劳务报酬费用.28元（有争议项目未扣除），分包补充合同约定费用元，无争议未完项目