- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
典藏门工程承包合同
PAGE
PAGE 6
实木结构安装工程
承包合同
合同编号:
建设单位: 上海典藏门业有限公司
承包人:
年 月 日
工程承包合同
生产单位:上海典藏门业有限公司(以下简称甲方)
地址:上海市闵行区顾戴路3009号
承包人: ( 以下简称乙方)
地址: 号
签约日期:2010年 月 日
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方分工协作,互相配合,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程具体情况,经甲乙双方协商一致,特签订本合同。
承包范围:甲方所承接的实木制品项目
工程地点: 根据项目的地点而行
占地面积:本合同全部工程建筑面积共计106.59平方米
工程范围:
本工程主要内容包括:1、 实木门、钢木复合门、庭院门
2、花架、,牛腿、遮阳板、车库门等
承包方式
1、本工程承包方式以安装单项固定单价,乙方包工不包料,除本合同另有约定或双方当事人另行达成书面约定外,不因任何原因调整本合同第六条工程单价数额,结算方式以工程量乘合同单价等于合同的总价;
本工程按工程施工图纸提供的产品及甲方要求施工。
工程计价
1、实木门: 元/㎡、复合门: 元/㎡、庭院门: 元/㎡花 架: 元/套、牛 腿: 元/个、遮阳板: 元/㎡车库门: 元/㎡、栏 板: 元/块/㎡、封檐板: 元/m
2、特殊品种可以作相应调整;
(1)在合同工期内因施工条件的调整所产生的变化;
(2)设计或施工发生重大变更(工程量增减15%以上的);
(3)在施工中由于生产周期发生变化,合同约定增减15%的;
(4)其他。
工期
1、本合同约定工期根据项目的大小而确定,自甲方发出施工指令上通知的开工日期开工,按甲方与业主签订的合同为依据,确定双方合同的竣工日期。
2、在组织施工过程中,如遇下列情况之一,经乙方申请,甲方通过书面形式确定工期相应顺延后,工期顺延,顺延的天数需甲乙双方另行约定:
(1)甲方在与业主协调上发生分歧,不能具备乙方施工条件;
(2)施工过程中因不可抗力及人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)被迫停工,乙方已尽及时通知义务的;
(3)甲方的设计或甲方要求施工变更超过总工程量的15%的;
(4)施工过程中因连续停电停水超过8小时而影响正常施工的;
(5)因甲方与业主方或监理部门对有关文件签证不及时而影响下一道工序的;
(6)甲方无合理理由未按合同规定支付工程款致使乙方无法正常施工的;
(7)其他可以顺延的情况。
3、乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时,乙方应按甲方代表要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,并自行承担由此发生的费用和损失,由此延误的工期不予顺延。
第八条 工程结算及付款约定
乙方停工、窝工造成的损失均应由乙方承担。
2、 乙方收到甲方书面施工指令后,应立即准备材料施工。若乙方有不清楚之处应及时主动与甲方代表沟通,因乙方沟通不及时而造成的损失,均应由乙方承担,工期不予顺延。
3、 乙方在本合同生效之日向甲方一次性交纳 壹 万元履约保证金;乙方按本合同项下约定履行各项义务的,在第一个项目完成竣工验收合格后,两周内甲方将履约保证金无息退还给乙方。若在施工期间,乙方有违约、拖延工期、竣工验收不合格等情形的,甲方有权没收该保证金。
本工程结算约定
工程全部完成,甲方按照施工图纸先进行初步验收,然后经业主代表和现场监理人员验收签字合格后,如工程符合施工图纸及施工规范的要求,达到业主的一定满意度,甲方可支付工程价款的 %给乙方,在甲方支付该笔费用前,乙方应开具正规发票给甲方。
工程价款的10%作为质量保修金,保修金期限满后30天内甲方支付给乙方。
保修金支付时间:工程竣工验收合格后满1年,在保修期结束且施工单位完成履行保修义务后支付保修金(无息)。
第九条 双方职责
甲方职责
1、甲方委派“上海典藏门业工程管理部”为甲方协调代表,负责安排项目现场的协调工作,具体履行下列职责:
(1)代表甲方下达书面指令、通知,并由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,自指令、通知到达乙方代表时生效。
(2)有权对乙方的工程量的增减予以书面核实确认。
(3)有权代表甲方确认设计变更或进行工程洽商。
(4)有权代表甲方对乙方的施工工程进行验收。
(5)有权对工程的质量进行监督和检查。
(6)有权对乙方施工安全进行监督。
(7)
您可能关注的文档
最近下载
- 2024年上海市普通高校招生本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线美术与设计类.pdf VIP
- 2024入团共青团基础知识题库(含答案).docx
- 2024年在线网课学习课堂《健康管理科研思维训练(杭州师大 )》单元测试考核答案.pdf
- 2024年中国河南国际合作集团有限公司人员招聘考试题库及答案解析.docx
- 《骆驼祥子》读书分享PPT课件(精选图文).pptx
- 汉长安城遗址总体规划.pptx
- 欠钱不还的法院起诉书.docx VIP
- GB-T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验.pdf
- 新人教版七年级上册生物全册教案(2024年秋季新版教材).docx
- pcs-9651_080885技术和使用说明书.pdf
文档评论(0)