工程索赔幻灯片课件.ppt

工程索赔;鲁布革引水系统工程施工招标，由我国水电部委托中国技术进出口公司组织 国际公开招标，自1982年7月编制招标文件起，至工程开标，历时l7个月。 1983年11月8日，中国技术进出口公司当众开标、实际投标的八家标价（按 当日官方汇率折人民币）如下，其中第八家原联邦德国公司是废标：;鲁布革引水系统工程施工招标（二）;鲁布革引水系统工程施工招标（三）;鲁布革引水工程中的索赔款项涉及业主违约、不利自然条件、工程师指令增加等7大类别。 在鲁布革引水工程实施过程中,共发生21起单项费用索赔和1起工期索赔,索赔总额为229.10万元人民币,占合同总额的2.83%。 ;工程索赔额较少的原因：;序号;影响力巨大的索赔事件——日本大成建筑株式会社对业主的违约索赔 索赔事件：承包商车辆只能在块石垫层路面上行使，引起轮胎严重的非正常消耗，要求业主给予400多条超耗轮胎的补偿。 索赔根据：业主违约，未按合同规定提供合格的三级标准现场公路 最终结果：在外国专家的帮助下，业主赔偿了208条轮胎，共计1900万日元（约16万元人民币）。;国内外对该项目索赔事件的反映：;对鲁布革水电站建设过程的认识：;加强索赔管理：;第一节 工程索赔的基本理论;一、工程索赔概述;一、工程索赔概述;工程索赔的作用;索赔应遵循的原则;索赔必须以合同为依据;二、索赔的分类;二、索赔的分类;二、索赔的分类;二、索赔的分类;二、索赔的分类;二、索赔的分类;采用总索赔的情况;总索赔的特点;二、索赔的分类;道义索赔案例;道义索赔案例;道义索赔案例;道义索赔案例;三、索赔的基本程序及其规定;我国有关索赔程序和时限的规定;索赔通知的参考形式;四、索赔证据和索赔文件;四、索赔证据和索赔文件;四、索赔证据和索赔文件;四、索赔证据和索赔文件;案例;案例;索赔文件;索赔文件;;3、索赔报告编写实例; 索赔报告书 题目： × ×项目临时停工索赔 事件: 业主供应材料未到．以及现场停水停电 影响: 造成现场停工，虽然安排部分工人做其他工作，但是 仍然有停工；机械造成停工。 要求: 延长五期14天，费用索赔7875元。 其中: 人工停工费在尽量安排工人从事其它工作之后，按补 偿的工效差计算。机械停工费考虑是自有设备，仅按 折旧台班费计算。本索赔事项双方同意不计取管理费 和利润. 证据: 相应的合同条款，施工现场情况记录,工人工资单等 证据资料附在索赔报告之后。 ;索赔报告实例;第二节 索赔与反索赔;施工索赔的内容与特点;施工索赔的内容与特点;施工索赔的内容与特点;;案例3:加速施工索赔;在承包商第一次提出延长工期要求后的16个月，业主同意因大雨和湿土而延长工期，但拒绝向承包商补偿额外的成本开支，原因是在合同文件中并没有要求以挖补填的施工方法是唯一可行的。 承包商认为，自己按业主要求进行了加速施工，蒙受了额外开支亏损，但业主不同意给予补偿，故提交仲裁。;索赔依据;;索赔原因 ;施工索赔的内容与特点;施工索赔的内容与特点;施工索赔的内容与特点;施工索赔的内容与特点;业主反索赔的内容与特点;对承包商履约中的违约责任进行索赔;对承包商履约中的违约责任进行索赔;对承包商所提出的索赔要求进行评审、反驳与修正 ;对承包商履约中的违约责任进行索赔;第三节 工程延期索赔;;工程延期的种类与内容;工程延期的种类与内容;工程延期的种类与???容;工程延期的种类与内容;工程延期的种类与内容;工程延期的种类与内容;工程延期的种类与内容;工程延期的种类与内容;工程延期的种类与内容;;施工加速的种类和内容;工程延期的申请与审批;工程延期的申请与审批;工程延期的申请与审批;工程延期的申请与审批;防止工程延期的注意事项;延期计算方法;延期计算方法;延期计算方法;工时分析法案例;造价比较法案例;折合法案例;第四节 工程费用索赔;;索赔费用的组成;索赔费用的组成;索赔费用的组成;索赔费用的组成;索赔费用的组成;索赔费用的组成;索赔费用的组成;索赔费用的组成;索赔费用的组成;索赔案例1;索赔案例1;索赔案例1;索赔案例1;索赔案例2;索赔案例2;索赔案例2;索赔案例2;索赔案例2;索赔案例2;索赔案例2;索赔案例2;索赔案例2;索赔案例2;索赔案例2;索赔案例2