广州建设工程施工合同补充协议-广州有色金属研究院.DOC

工程施工合同 合同编号： 发 包 方：广东省工业技术研究院 （广州有色金属研究院） 承 包 方： 工程名称： 工程地点：广东省工业技术研究院 院内 工程施工合同 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。 发包方（甲方）：广东省工业技术研究院 （广州有色金属研究院） 承包方（乙方）： 第一条 工程项目 （一）工程名称： （二）工程地点：广东省工业技术研究院 院内 （三）工程内容： （四）承包方式：由乙方包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工，不准转包。 第二条 工期 （一）本工程总工期为 日历天，实际开工日期以甲方代表签字为准。 （二）在具备工程施工条件下，乙方向甲方提交开工报告。 （三）在履约过程中，若发生设计变更所影响的工期或因甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。 第三条 工程造价和付款方式 （一）本工程合同造价为人民币 （￥ 元），最终造价以工程竣工验收后审定的结算为准。 （二）工程造价结算原则： （三）工程付款方式：工程开工后七天内，甲方按 30%作为预付款拨给乙方，工程全部完工并验收合格后再支付 ，工程结算经甲方审定办理完结算手续后七个工作日内支付工程款至结算价95%，余下5%作为工程质量保修金在工程质量验收合格之日起满两年后7天内一次性支付给乙方。 第四条 材料设备供应 （一）工程所需材料设备必须经甲方确认后由乙方自行采购并运至施工现场。 （二）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费由提出异议一方负责。 （三）在施工中，由于甲方原因工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按先前已确认的材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料设备。或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。 第五条 工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工及验收规范，工程质量标准为合格。 （二）施工中如甲方发现工程上存在问题时，应及时通知乙方，乙方在收到通知二天内采取有效措施纠正。否则，甲方有权采取措施，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。 （三）保修期按中华人民共和国国务院令[2000]279号《建筑工程质量管理条例》执行，本工程约定自竣工验收双方签字确认之日起计为贰年。保修期限内出现的质量问题，乙方在接到甲方通知后两天内进行检查，经双方鉴定，属乙方施工或材料质量问题，由乙方即进行修复；属甲方使用不当造成的，修复费用由甲方负责。如对质量问题有争议，由相关质监部门裁定。 第六条 工程验收 （一）工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件，按国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 （二）隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知检查。甲方接到通知后2天内到场验收，经验收合格并符合设计要求时双方签字后进行下一工序的施工。隐蔽工程隐蔽前，发包人没有及时检查的，承包人可以要求办理顺延工期，有权要求赔偿停工损失，而无权自检。 （三）工程（包括单项工程）竣工前三天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后三天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，同时乙方将全部真实有效图纸资料（包括分包工程的竣工验收资料）向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在甲乙双方商定的期限内补建或返修后再进行验收，直到符合要求为止。并按最后验收合格的日期为实际竣工日期，由此发生的费用由乙方承担。工程（含单项工程）未验收，甲方提前使用或擅自动用，视为合格，由此而发生的质量或其他问题，由甲方负责。因乙方的原因致使工程在合理使用期内造成人身伤害（不管是否致命）和财产损失或损坏的，乙方应承担损失赔偿责任。 第七条 奖与罚 （一）按合同期竣工不奖不罚。延期竣工（工期延误）的，每逾期1天，由乙方按工程结算总造价的千分之三向甲方支付违约金。 （三）奖罚应在竣工结算时办理。 第九条 本合同正本 两 份，双方各执 一 份，副本 八份，双方各执 四 份。 第八条 其它约定条款 （一）现场施工用水用电按广东省工业技术研究院 （广州有色金属研究院）水电管理办法执行。 （二）乙方必须在工程竣工后两天内撤离现场。 （三）本合同