2020水利水电工程优质推荐.docxVIP

2020水利水电工程优质推荐 多选题 1、建筑工程施工质量验收的要求包括()。 A．符合工程勘察和设计文件的要求 B．符合施工组织设计要求 C．施工单位自行检查评定合格 D．检验批的质量中主控项目和一般项目验收合格 E．符合扩初设计图的要求 单选题 2、《建设工程安全生产管理条例》规定，()负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。 A．施工单位 B．生产技术管理人员 C．监理单位 D．专职安全生产管理人员 简答题 3、某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供：由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/日工；总工期为120d；竣工时间提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(单位：d) 施工过程中发生如下事件： 事件一：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。 事件二：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。 事件三：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3d(每停一天影响30工日，10台班)；②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日，10台班)；③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。 事件四：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。 该工程的实际工期为122d。 问题逐项回答事件二中施工单位的要求是否合理，说明理由。 单选题 4、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装和装修工程的最低保修期限是()年。 A．1 B．2 C．3 D．5 多选题 5、工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的()，能保证工程项目施工质量时予以确认。 A．企业管理体系 B．质量管理体系 C．施工管理体系 D．技术管理体系 E．质量保证体系 单选题 6、施工单位质量管理工作不包括()。 A．建立健全质量管理体系，制定质量管理体系文件 B．确定过程质量控制点、质量检验标准和方法 C．对关键质量点跟踪监控 D．加强进场材料、构配件和设备的检验 简答题 7、案例三 [背景材料] 某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。 [问题]本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？并分别说明理由。 多选题 8、在工程建设管理信息化中，信息技术在工程管理中的开发和应用包括()。 A．建设项目预算阶段的管理 B．建设项目决策阶段的开发管理 C．施工过程中人员流动的管理 D．实施阶段的项目管理 E．使用阶段的设施管理中开发和应用信息技术 多选题 9、某建筑施工企业，依据《质量管理体系》(GB/T1900―2000)和《职业健康安全》(GB/T28001―2001)和《环境管理体系))(GB/T24001)，编制质量管理手册和程序文件，进行工程质量和施工安全管理。 根据材料，回答以下问题： 承包商投入施工安全保证体系中物力和财力的资金来源有()。 A．安全文明施