施工期限的相关概念.docxVIP

施工期限的相关概念 1、开工日期的概念 开工日期：是指承包人进场开始施工的日期。关于开工标准，当事人有约定的，从其约定, 没有约定或约定不明的，则一般以承包人机器、设备、人员进场施工为标准。 2、竣工日期的概念 ,发包人均进行竣工竣工日期：是指承包人完成施工任务的日期。一般来说，工程竣工后 验收，确认合格后予以验收。 ,发包人均进行竣工 施工期限的认定 1、 开工日期的认定 开工日期的认定应当按照下列原则确认： 第一，承包人有证据证明实际施工日期的， 则应认 定该日期为开工日期，承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、 会议纪要、施工许可证等；第二，承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告的，则 应认定开工报告中记载的开工日期为开工日期； 第三，若承包人无任何证据证明实际施工日 期，亦无开工报告的，则应以合同约定的开工日期为准。 2、 竣工日期的认定 实际竣工时间的规定(〈〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第 14 条) 工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期； 承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日 期； 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 。 【案例】 上诉人(原审被告、反诉原告)：某市金克塑料有限公司， 住所地：某市长江西路669号。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：某市第三建筑公司，住所地：某市栖霞区尧化门。 1996年6月28日，某市金克塑料有限公司（以下简称金克公司）与某市第三建筑公司（以 下简称市三公司）签订〈〈中外合资 BOPP工程施工合同》约定：市三公司承包金克公司中外 合资BOPP工程土建、安装工程（不包括设备安装），即：生产厂房、仓库、附房及附属工程。 1996年7月2日开工，1996年12月6日竣工，总工期 150天。金克公司 1996年6月20 日提供图纸并完成开工前水、 电、电讯、道路、办理证件、会审图纸和设计交底等准备工作。 合同签订7天内，金菱里克公司按合同价款 40%预付市三公司，如不能按时付款，因材料 供应不及时而影响工期，责任由金克公司负责。工程款支付金额和时间按金克公司审定的 97%工程量在7天内支付。工程完工后留 3%保修金在保修期满后一次付清，因金克公司不 能按进度付款，延误工期由金克公司负责， 并承担由此给市三公司造成的经济损失。 金克公 司代表不能及时给出必要指令， 确认、批准，不按合同约定履行各项义务、支付款项及发生 其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，工期相应顺延。按协议条款约定支付违约金 和赔偿因其违约给市三公司造成的窝工损失等。 如市三公司不能按合同工期竣工， 施工质量 达不到设计和施工规范的要求或发生合同无法履行的行为， 金菱里克公司代表可通知市三公 司，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给金克公司造成的损失。 金菱里克公司于同 年8月13日提供部分图纸给市三公司， 同年8月31日，市三公司进场施工。1997年3月7 日，双方就该工程中的行车、轨道、滑触线安装签订〈〈协议书》约定：工期自 1997年1月 14日至同年1月25日。如工期延误，因金克公司原因， 工期顺延；因市三公司原因，每天按 安装总费用的1%罚款。金克公司不能按约付款或完成审核决算，每推迟一天付市三公司 1000元违约金，市三公司不能按时完工，每推迟一天付金克公司 1000元违约金。1998年3 月4日，市三公司函告金克公司， 要求该公司依约支付第二期 100万元工程款，金克公司未 依约支付。 后双方为支付工程款的数额、工程质量、违约责任等事宜协商未成， 1999年1月6日, 市三公司提起诉讼，请求金克公司支付尚欠的工程款、 逾期付款违约金及因金克公司迟延交 付施工图纸造成的窝工损失，并承担本案诉讼费。 一审法院经审理判决：金克公司给付市三公司拖欠的工程款及前期违约金、 后期违约金, 并赔偿因其违约给市三公司造成的窝工损失 ；市三公司给付金克公司水电费及电话费，并给 付金克公司因工程质量未达合同约定优良的罚金 ；驳回本诉原告和反诉被告其他诉讼请求。 金克公司不服一审判决，向最高院提起上诉。 二审期间，在最高院主持下，双方当事人 本着平等协商、互谅互让的原则，达成了调解协议。 本案中焦点的问题主要有以下几个: 第一、该工程延误的主要原因是什么，也就是工程延误的主要违约责任应由谁来承担 这是本案首先必须解决的问题。 事实上，原、被告双方在履行合同过程中，被告先后八 次对图纸进行变更、会审，未能如期交付图纸 ；被告施工前的准备工作也拖了工程的后腿 ；被 告迟延支付工程进度款等违约行为都直接影响了工程进度。 因此，被告金克公司应承担主要 违约责任。 第二、关于工程造价的问题。